Contratos - Ativos- Fevereiro/2016

Ativos- Fevereiro/2016

Baixar os dados (CSV)

 Os números faltantes que não constem na listagem sequencial indicam o cancelamento do registro

Nº do Contrato Nº Processo Objeto Data da Publicação Nº do Edital Vigência Situação Valor Total do Contrato Contratado CNPJ/CPF Sócios Termo Aditivo
Início Término
11/2016 0250-09.00/16-3 Manutenção de plataforma vertical instalada no prédio das Promotorias de Justiça de Tapes/RS. 24/02/2016 Cotação Eletrônica de Preços 09/2016 25/02/2016 25/09/2017 Concluído R$ 9.240,00 Elevadores Alcer Ltda - ME 08.787.861/0001-73 Edilson Fraga da Silva - CPF: 563.837.810-20 Benhur Leite Correa - CPF: 935.840.400-00
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
11/2016 1 Prorrogação da vigência contratual, por 07 meses, a contar de 25 de fevereiro de 2017, e renúncia da CONTRATADA ao reajuste de preços que teria direito. 15/02/2017 R$ 5.390,00
10/2016 0261-09.00/16-8 Manutenção no monta-carga instalado no prédio sede da Promotoria de Justiça Regional da Tristeza, em Porto Alegre/RS. 25/02/2016 Cotação Eletrônica de Preços 007/2016 26/02/2016 26/02/2019 Concluído R$ 3.240,00 VRS Equipamentos LTDA 17.522.823/0001-80 André Vianna Rodrigues dos Santos - CPF: 004.973.940-90
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
10/2016 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 26 de fevereiro de 2017, registro da renúncia da CONTRATADA ao reajuste de preços a que teria direito e alteração da cláusula quinta, item 5.1 do contrato. 14/02/2017 R$ 3.240,00
10/2016 2 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 26 de fevereiro de 2018 e reajuste de preços, a contar de 10 de fevereiro de 2018, aplicando-se o IGP-M negativo de 0,41%. 26/02/2018 R$ 3.226,68
3/2016 2487-09.00/15-0 Aquisição, transporte e montagem de mobiliário. 28/01/2016 Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços 73/2015 29/01/2016 29/01/2017 Concluído R$ 415.050,00 Moveleira Tapejara Ltda 93.139.699/0001-56 Celso Luiz Emer
2/2016 2430-09.00/15-2 Aquisição de equipamentos switchs. 25/01/2016 Pregão Eletrônico 69/2015 26/01/2016 26/01/2017 Concluído R$ 208.120,00 LIGGO INFORMÁTICA E CONECTIVIDADE LTDA. 07.607.407/0001-20 Alessandro Wilennbring de Lima
1/2016 2530-09.00/15-0 Aquisição de unidades de processamento de dados servidores de rede corporativa. 21/01/2016 Pregão Eletrônico 75/2015 22/01/2016 22/01/2017 Concluído R$ 843.100,00 LTA-RH Informática Comércio, Representações Ltda 94.316.916/0001-07 Alexander Costa Barcelos.
185/2015 2502-09.00/15-0 PLANOS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PPCI'S. 15/01/2016 Tomada de Preço 08/2015 18/01/2016 18/01/2018 Concluído R$ 97.012,67 SPADER ENGENHARIA LTDA. 14.887.828/0001-18 Patrício Spader Ribeiro e Karen Mabel Korb Spader
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
185/2015 1 Prorrogação de vigência do contrato por 12 meses a contar de 18 de janeiro de 2017. 17/01/2017 R$ 0,00
184/2015 2568-09.00/15-8 Atualizações de solução de software e prestação de suporte técnico (Checkpoint). 18/01/2015 Pregão Eletrônico 79/2015 19/01/2015 19/03/2018 Concluído R$ 175.834,34 E-Partner Informática Ltda 05.534.857/0001-05 Luciano Schilling CPF: 913.279.200-00
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
184/2015 1 Alteração da razão social da contratada, passando a denomianr-se NGX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 25/04/2016 R$ 0,00
184/2015 2 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 19 de março de 2017. 11/11/2016 R$ 175.834,34
184/2015 3 Acrescimo 12H de serviço de suporte técnico ao objeto do Contrato. 11/12/2017 R$ 3.000,00
183/2015 2550-09.00/15-4 Aquisição de software para automação de consultas cadastrais. 12/01/2016 Pregão Eletrônico 76/2015 13/01/2016 13/01/2017 Concluído R$ 290.000,00 Crivo Transunion Sistemas em Informática LTDA 03.870.719/0001-71 Cláudio da Cunha Pasqualin
182/2015 2369-09.00/15-4 Aquisição de material de expediente. Pregão Eletrônico 62/2015 14/01/2016 14/01/2017 Concluído R$ 0,00 TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA EPP 10.986.234/0001-03 Ricardo José Neves
181/2015 2369-09.00/15-4 Aquisição de material de expediente. Pregão Eletrônico 62/2015 14/01/2016 14/01/2017 Concluído R$ 0,00 Competence Comércio e Serviços Ltda 15.713.475/0001-00 Diogo Schmitz Padilha
180/2015 2369-09.00/15-4 Aquisição de material de expediente. Pregão Eletrônico 62/2015 14/01/2016 14/01/2017 Concluído R$ 0,00 Marcos Aurélio Collaço - EPP 81.431.777/0001-02 Marcos Aurélio Collaço
179/2015 2369-09.00/15-4 Aquisição de material de expediente. Pregão Eletrônico 62/2015 14/01/2016 14/01/2017 Concluído R$ 0,00 Daros Suprimentos Informática e Escritório Ltda 03.696.188/0001-42 Geraldo Daros
178/2015 2369-09.00/15-4 Aquisição de material de expediente. Pregão Eletrônico 62/2015 14/01/2016 14/01/2017 Concluído R$ 0,00 CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. 07.977.027/0001-88 Fabiano Spilmann
177/2015 2361-09.00/15-2 Aquisição de peças para manutenção de computadores e notebooks. 13/01/2016 Pregão Eletrônico 59/2015 14/01/2016 14/07/2016 Concluído R$ 7.250,00 FAMANHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA. 07.734.851/0001-07 Fábio Marcelo Haiduki e Lourdes Fiorentin Haiduki
176/2015 2361-09.00/15-2 Aquisição de peças para manutenção de computadores e notebooks. 13/01/2016 Pregão Eletrônico 59/2015 14/01/2016 14/07/2016 Concluído R$ 1.440,00 RRL Comércio e Manutenção em Informática LTDA. 07.838.200/0001-67 Rodrigo Larronda e Rossana Larronda
175/2015 2361-09.00/15-2 Aquisição de peças para manutenção de computadores e notebooks. 13/01/2016 Pregão Eletrônico 59/2015 14/01/2016 14/07/2016 Concluído R$ 830,00 UAI Comércio Distribuição e Serviços LTDA ME 16.530.054/0001-07 Patrick dos Reis Sader e Junia Maria dos Reis Sader
174/2015 2361-09.00/15-2 Aquisição de peças para manutenção de computadores e notebooks. 13/01/2016 Pregão Eletrônico 59/2015 14/01/2016 14/07/2016 Concluído R$ 48.520,00 Workshop Distribuidora De Sistemas LTDA 94.601.713/0001-54 Juarez Ramos Corte e Viviane Cristina Pellini Corte
173/2015 2506-09.00/15-1 Aquisição de equipamentos de segurança e uniformes. 11/01/2016 Pregão Eletrônico 74/2015 12/01/2016 12/07/2016 Concluído R$ 0,00 Presseg Comércio de Equipamentos de Segurança do Trabalho e Material Hospitalar Ltda - ME 20.676.360/0001-15 Marco Antonio Rost Chaves
172/2015 2506-09.00/15-1 Aquisição de equipamentos de segurança e uniformes. 22/01/2016 Pregão Eletrônico 74/15 25/01/2016 25/07/2016 Concluído R$ 0,00 Pettypoa Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário EIRELI 12.202.593/0001-58 Sonia Regina Pereira da Silva
171/2015 2506-09.00/15-1 Aquisição de equipamentos de segurança e uniformes. 11/01/2016 Pregão Eletrônico 74/2015 12/01/2016 12/07/2016 Concluído R$ 0,00 Rosilene Tonatto Spazzini EPP 07.045.994/0001-01 Rosilene Tonatto Spazzini
170/2015 2641-09.00/15-3 Adesão a Ata de Registro de Preços da 7ª superintendência da Polícia Rodoviária Federal, cujo objeto é a aquisição de serviço móvel pessoal (SMP). 09/12/2015 Pregão Eletrônico 02/15 10/12/2015 10/06/2020 Concluído R$ 9.450,00 Telefonica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62 Fausto Luiz Martins Pires Junior e Flávio Cintra Guimarães
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
170/2015 1 Prorrogação da vigência do contrato, por 12 (doze) meses, a contar de 10 de dezembro de 2016 07/12/2016 R$ 113.400,00
170/2015 2 Prorrogação da vigência do contrato, por 12 (doze) meses, a contar de 10 de dezembro de 2017 11/12/2017 R$ 113.400,00
170/2015 3 Prorrogação da vigência do contrato, por 12 (doze) meses, a contar de 10 de dezembro de 2018, consignar a renúncia, por parte da Contratada, ao reajuste e acrescer ao objeto do Contrato, a contar de 10 de dezembro de 2018, 87(oitenta e sete) linhas, resultando no acréscimo ao preço mensal do ajuste. 19/11/2018 R$ 141.588,00
170/2015 4 Prorrogação da vigência do contrato, por 03 (três) meses, a contar de 10 de dezembro de 2019, alterar a frequência para 5GB e reajustar o valor unitário do objeto. 05/12/2019 R$ 40.177,50
170/2015 5 Prorrogação da vigência do contrato, por 03 (três) meses, a contar de 10 de março de 2020 30/10/2020 R$ 40.177,50
169/2015 2434-09.00/15-3 Manutenção parcial do prédio da Sede Institucional do Ministério Público, em Porto Alegre/RS. 17/12/2015 Convite 27/15 18/12/2015 18/06/2017 Concluído R$ 142.607,63 Alfa Sul Engenharia LTDA. 03.133.735/0001-81 Luis Antonio Carlesso da Silva - CPF: 581.752.969-68. Patricia de Andrade Silva - CPF: 056.690.129-33.
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
169/2015 1 Acréscimo e supressão de materiais e serviços ao objeto do contrato. 08/07/2016 R$ 15.739,46
169/2015 2 Acréscimo e supressão de materiais e serviços ao objeto do contrato. 14/10/2016 R$ 14.432,63
168/2015 2458-09.00/15-8 Manutenção do prédio da Promotoria de Justiça de São Jerônimo/RS. 17/12/2015 Convite 28/15 18/12/2015 18/11/2016 Concluído R$ 51.146,46 Alfa Sul Engenharia LTDA. 03.133.735/0001-81 Luis Antonio Carlesso
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
168/2015 1 Acréscimo de materiais e serviços ao objeto do contrato. 20/04/2016 R$ 7.974,22
167/2015 2364-09.00/15-0 Aquisição de equipamento de copa/cozinha. 09/12/2015 Pregão Eletrônico 56/2015 10/12/2015 10/06/2016 Concluído R$ 1.237,00 Lap Comércio de Equipamentos Ltda. 10.553.866/0001-83 Lucas Bittencourt - CPF: 012.310.640-05 Ana Paula Puhl - CPF: 824.184.620-72
166/2015 2364-09.00/15-0 Aquisição de equipamentos de copa/cozinha. 09/12/2015 Pregão Eletrônico 56/2015 10/12/2015 10/06/2016 Concluído R$ 7.640,00 Alci N. Becker & Cia Ltda. - EPP 07.052.779/0001-38 Alcin Nilo Becker - CPF: 231.584.090-20 Igor Samoel Becker - CPF: 983.652.230-15 Vagner Oberdan Becker - CPF: 918.564.930-91
165/2015 2432-09.00/15-8 Reforma do espaço locado para a Promotoria de Justiça de Ibirubá/RS. 18/12/2015 Tomada de Preço 07/15 21/12/2015 21/12/2016 Concluído R$ 150.557,02 Alfa Sul Engenharia LTDA. 03.133.735/0001-81 Luis Antonio Carlesso - CPF: 581.752.969-68 Patrícia de Andrade Silva - CPF: 056.690.129-33
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
165/2015 1 Acréscimo de materiais e serviços ao objeto do contrato. 14/07/2016 R$ 9.147,89
164/2015 2409-09.00/15-1 Fornecimento e instalação de persianas. Pregão Eletrônico 66/2015 15/12/2015 15/12/2016 Concluído R$ 0,00 Irinéia Machado Fonseca - ME 95.155.842/0001-29 Irinéia Machado Fonseca
163/2015 2327-09.00/15-1 Aquisição de material de limpeza e higiene. Pregão Eletrônico 58/2015 19/01/2016 19/01/2017 Concluído R$ 0,00 Vener Pereira de Souza - EPP 09.110.229/0001-53 Vener Pereira de Souza
162/2015 2327-09.00/15-1 Aquisição de material de limpeza e higiene. Pregão Eletrônico 58/2015 19/01/2016 19/01/2017 Concluído R$ 0,00 Nick Distribuidora Ltda. 21.692.639/0001-55 Eduardo Schaffer
161/2015 2327-09.00/15-1 Aquisição de material de limpeza e higiene. Pregão Eletrônico 58/2015 19/01/2016 19/01/2017 Concluído R$ 0,00 Deskart Sul Distribuidora de Materiais de Limpeza Ltda. 08.471.046/0001-09 Adriana Zanata Benedetti
159/2015 2408-09.00/15-9 Aquisição de subscrições dos softwares Red Hat Enterprise Linux Server Self Support e JBoss Enterprise Application Platform with Management, com suporte técnico e atualização de versões. 30/11/2015 Pregão Eletrônico 65/2015 01/12/2015 01/12/2018 Concluído R$ 175.334,66 System Manager Tecnologia em Informática Ltda 10.858.890/0001-20 Luciano Jacinto da Silva
158/2015 2408-09.00/15-9 Consultoria técnica em software Red Hat JBoss Business Process Management Suite – BPMS e software Red Hat JBoss Enterprise Application Platform – EAP 30/11/2015 Pregão Eletrônico 65/2015 01/12/2015 01/12/2018 Concluído R$ 156.000,00 System Manager Tecnologia em Informática Ltda 10.858.890/0001-20 Leandro Jacinto da Silva
157/2015 2536-09.00/15-7 Monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para o prédio sede da Promotoria de Restinga Seca/RS. 13/01/2016 Cotação Eletrônica de Preços 113/2015 14/01/2016 14/06/2017 Concluído R$ 5.940,00 Securisystem Sistemas de Monitoramento EIRELI - EPP 05.541.161/0001-06 Ezequiel Cardoso dos Santos CPF: 742.617.110-87
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
157/2015 1 Prorrogação da vigência contratual, por 04 meses, a contar de 14 de janeiro de 2017. 11/01/2017 R$ 1.980,00
157/2015 2 Prorrogação da vigência contratual, por 01 mes, a contar de 14 de maio de 2017. 05/06/2017 R$ 495,00
156/2015 2457-09.00/15-5 Impressão de calendários 2016. Pregão Eletrônico 72/2015 15/12/2015 15/03/2016 Concluído R$ 0,00 La Gráfica Eirelli ME 16.104.153/0001-19 Márcia Rothfuchs Lima
155/2015 2435-09.00/15-6 Suporte técnico e manutenção de licenças perpétuas do software para o ambiente de Business Intelligence – BI. 04/12/2015 Pregão Eletrônico 70/2015 07/12/2015 01/01/2021 Concluído R$ 159.390,00 Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda 08.689.089/0001- 57 Perácio Feliciano Ferreira - CPF:462.463.809-30 Simoni Oliani - CPF: 500.861.469-04 Karen regina Machado Madeira - CPF: 542.128.049-72
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
155/2015 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses meses e 25 dias, a contar de 07 de dezembro de 2016, e renúncia, por parte da contratada, ao reajuste do valor do contrato. 29/11/2016 R$ 159.390,00
155/2015 2 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 01 de janeiro de 2018 29/11/2017 R$ 159.390,00
155/2015 3 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 01 de janeiro de 2019, renúncia, por parte da contratada, ao reajuste do valor do contrato e alterar cláusula décima primeira. 13/11/2018 R$ 159.390,00
155/2015 4 Prorrogação da vigência contratual, por 11 meses e cinco dias, a contar de 01 de janeiro de 2020, renúncia, por parte da contratada, ao reajuste do valor do contrato. 15/10/2019 R$ 148.321,25
154/2015 002380-09.00/15-3 Aquisição de equipamentos eletrônicos. 14/12/2015 Pregão Eletrônico 63/2015 15/12/2015 15/06/2016 Concluído R$ 1.197,00 E.D. Azambuja & Cia Ltda 73.865.008/0001-94 Everton Diehl Azambuja
153/2015 002363-09.00/15-8 Aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo split. 09/12/2015 Pregão Eletrônico 60/2015 08/12/2015 08/06/2016 Concluído R$ 7.687,00 Denteck Ar Condicionado Ltda. - EPP CNPJ nº 11.319.557/0003-78 Jeferson Luis Eckhardt
152/2015 2539-09.00/15-5 Prestação de serviços gráficos. 11/12/2015 Dispensa de Licitação 14/12/2015 14/12/2016 Concluído R$ 27.811,12 Companhia Riograndense de Artes Gráficas - CORAG 87.161.501/0001-38 Jorge Hélio Gisler Grecellê
147/2015 2140-09.00/15-0 Manutenção preventiva e corretiva do veículo FORD Cargo C816. 18/12/2015 Dispensa de Licitação 19/12/2015 17/04/2017 Concluído R$ 2.552,00 Montreal Comercial de Automóveis Ltda. 01.701.211/0003-86 Egídio Marcolin Zanatta - ADMINISTRADOR - CPF 002.124.660-20 Tarso Uguini Zanatta; Ricardo Morandini Zanatta; Patrícia Ughini Zanatta; Maria Alice Zanatta Manica; Cláudia Helena Zanatta; Carolina Ughini Zanatta; Iraci Maria Morandini Zanatta.
146/2015 2507-09.00/15-4 Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada – STFC. 30/11/2015 Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços 523/CELIC/ 01/12/2015 01/12/2021 Concluído R$ 2,80 OI S/A 76.535.764/0001-43 Alessandro Camargo Aguiar e Cláudia Regina de Almeida Souza
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
146/2015 1 Prorrogar a vigência do contrato, por 24(vinte e quatro) meses, a contar de 31 de maio de 2018. 01/06/2018 R$ 288.609,12
146/2015 2 Prorrogar a vigência do contrato, por 06(seis) meses, a contar de 31 de maio de 2020 e consignar que, a contar da presente prorrogação, os valores serão reajustados com base na variação do Índice de Serviços de Telecomunicações - IST, de 3,60%, de março de 2019 a fevereiro de 2020 14/05/2020 R$ 128.343,30
146/2015 3 Prorrogar EXCEPCIONAL da vigência do contrato, por 12(doze) meses, a contar de 30 de novembro de 2020, conforme previsto em sua cláusula sétima, item 7.3, ficando ressalvada a possibilidade de extinção antecipada, caso a avença decorrente a da nova licitação seja formalizada em menor tempo 27/11/2020 R$ 256.686,60
145/2015 1909-09.00/15-5 Construção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Santa Vitória do Palmar/RS. 24/11/2015 Concorrência 01/2015 25/11/2015 25/12/2017 Concluído R$ 1.586.197,34 CTA Engenheiros Associados Ltda 94.347.713/0001-70 Tarso Antonio Arruda - CPF: 382.714.000-53 Gustavo Trois Arruda - CPF: 008.689.590-73
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
145/2015 1 Acréscimo e supressão de materiais e serviços; prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra e da vigência contratual, ambos por 02 (dois) meses; desmembramento do pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 3 parcelas; e reajuste do valor do saldo da obra. 16/12/2016 R$ 141.072,83
145/2015 2 Alteração da cláusula décima, item 10.1, para fazer constar que o responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do ajuste é o servidor Diego Nectoux e não como constou. 26/01/2017 R$ 0,00
145/2015 3 Acrescer e suprimir, do objeto do ajuste, materiais e serviços, prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 20 dias, a contar de 07 de junho de 2017, prorrogar a vigência contratual, por 02 meses, a contar de 25 de outubro de 2017, e desmembrar o pagamento em 02 (duas) parcelas. 29/05/2017 R$ -846,72
145/2015 4 Acréscimo e supressão, do objeto do ajuste de materiais e serviços. 20/06/2017 R$ -819,54
144/2015 2038-09.00/15-1 Fornecimento, instalação e configuração de câmeras de vigilância analógicas para a Unidade de Patrimônio, Unidade de Transportes, Palácio do Ministério Público, Sede Administrativa e Sede Institucional. Convite 19/2015 17/11/2015 17/09/2016 Concluído R$ 0,00 Tomazzelli & Tomazzelli LTDA - ME 16.973.453/0001-34 Ivor Tomazzelli
143/2015 2381-09.00/15-6 Locação de imóvel para funcionamento da Promotoria de Justiça de Ibirubá/RS. 12/11/2015 Dispensa de Licitação 13/11/2015 13/11/2020 Concluído R$ 255.000,00 Jarbas Rodrigo Ruschel e Regis Alberto Ruschel 530.733.390-00/446.722.250-20 Jarbas Rodrigo Ruschel - CPF 530.733.390-00 Regis Alberto Ruschel - CPF: 446.722.250-20
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
143/2015 1 Alterar as cláusulas terceira, quarta, sétima e décima segunda. 11/08/2016 R$ 0,00
142/2015 2287-09000/15-4 Manutenção na plataforma vertical instalada no prédio no prédio da Promotoria de Justiça de São Leopoldo/RS. 10/11/2015 Cotação Eletrônica de Preços 90/2015 11/11/2015 11/11/2016 Concluído R$ 4.302,00 Elevadores Alcer Ltda - ME 08.787.861/0001-73 Edilson Fraga da Silva - CPF: 563.837.810-20 Benhur Leite Correa - CPF: 935.840.400-00
141/2015 2144-09.00/15-0 Manutenção no prédio das Promotorias de Justiça de Carazinho/RS. 20/11/2015 Tomada de Preço 06/15 23/11/2015 23/03/2017 Concluído R$ 262.954,00 Alfa Sul Engenharia LTDA. 03.133.735/0001-81 Luis Antonio Carlesso
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
141/2015 1 Acréscimo de material e mão de obra 09/08/2016 R$ 1.812,66
140/2015 2142-09.00/15-5 Contratação de serviços de engenharia para manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Canguçu/RS. 20/11/2015 Tomada de Preço 05/15 23/11/2015 23/03/2017 Concluído R$ 188.499,00 Alfa Sul Engenharia LTDA. 03.133.735/0001-81 Luis Antonio Carlesso - CPF: 581.752.969-68 Patrícia de Andrade Silva - CPF: 056.690.129-33
139/2015 2090-09.00/15-0 Manutenção nos elevadores instalados no prédio sede das Promotorias de Justiça de Caxias do Sul/RS. 18/11/2015 Cotação Eletrônica de Preços 89/2015 19/11/2015 19/11/2017 Concluído R$ 12.637,80 Thyssenkrupp Elevadores S.A. 90.347.840/0044-58 Edson Rocha Rodrigues CPF 686.816.740-72 Evandro Wolff CPF 725.871.480-49 Marcelo de Castro Silva CPF 484.625.000-87 Marco Aurelio dos Santos Caminha Junior CPF 914.309.500-30
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
139/2015 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 19 de novembro de 2016, com redução do valor mensal. 13/10/2016 R$ 12.000,00
138/2015 2192-09.00/15-4 Aquisição de câmeras fotográficas digitais e acessórios. 12/11/2015 Pregão Eletrônico 49/2015 13/11/2015 13/05/2016 Concluído R$ 10.736,55 Km Distribuidora de Produtos de Informática Ltda 13.126.261/0001-02 Carlos Eduardo de Almeida Menezes Carla Bonato Marcolin Ivone Bonato
137/2015 2094-09.00/15-1 Reforma da Sede Institucional do Ministério Público do Rio Grande do Sul. 12/11/2015 Tomada de Preço 04/2015 13/11/2015 16/01/2017 Rescindido R$ 166.410,00 HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA 88.151.220/0001-67 Hener de Souza Nunes Jr.
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
137/2015 1 Acrescer ao objeto do Contrato materiais e serviços, alterar a cláusula quinta do Contrato, para fazer constar que o prazo máximo de conclusão e entrega da obra é de 05 (cinco) meses e prorrogar o prazo da vigência contratual, por 04 (quatro) meses, a contar de 13 de novembro de 2016. 20/05/2016 R$ 21.925,07
136/2015 1775.09.00/15-0 Aquisição de leitores de cartão por proximidade. Pregão Eletrônico 40/15 04/11/2015 04/05/2016 Concluído R$ 38.880,00 ARTCARDS CARTÕES E ACESSO LTDA 06.108.913/0001-02 Rodrigo Laurito Fantozzi
135/2015 2289-0900/15-0 Manutenção e reforma do prédio sede das Promotorias de Justiça de Novo Hamburgo/RS (retomada). 28/10/2015 Dispensa de Licitação 29/10/2015 29/11/2016 Concluído R$ 476.092,47 Izydros Engenharia Ltda 01.925.458/0001-14 Teniel Castro Barbosa - CPF: 249.207.970-87
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
135/2015 1 Acréscimo de materiais e serviços, bem como prorrogação, em 1 mês, dos prazos de conclusão e entrega da obra e de vigência do contrato, com desmembramento do pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 2 parcelas. 21/06/2016 R$ 6.774,67
134/2015 2077-09.00/15-6 Reforma da sede do Ministério Público Estadual de Canela/RS. 24/11/2015 Tomada de Preço 03/15 25/11/2015 25/03/2017 Concluído R$ 171.476,98 CSM Construtora Silveira Martins Ltda 05.061.642/0001-14 Rogério Gastão Silveira Martins
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
134/2015 1 Acréscimo de materiais e serviços ao objeto do contrato. 26/08/2016 R$ 3.799,40
133/2015 1987-09.00/15-4 Reforma e manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Erechim/RS. 23/10/2015 Tomada de Preço 02/15 28/10/2015 28/02/2017 Concluído R$ 372.819,26 CSM Construtora Silveira Martins Ltda 05.061.642/0001-14 Rogério Gastão Silveira Martins - CPF: 228.869.900-00
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
133/2015 1 Acréscimo e supressões de materiais e serviços ao objeto do contrato. 26/08/2016 R$ 9.709,38
132/2015 2021-09.00/15-0 Manutenção do prédio das Promotorias de Justiça de Sarandi/RS. 27/10/2015 Convite 23/15 28/10/2015 28/12/2016 Concluído R$ 83.423,34 Alfa Sul Engenharia LTDA. 03.133.735/0001-81 Luis Antonio Carlesso da Silva
131/2015 2464-09.00/14-0 Aquisição de microcomputadores portáteis (notebooks). 15/10/2015 Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços 69/2014 16/10/2015 16/04/2016 Concluído R$ 341.400,00 PSWS Soluções de Informática Ltda. 09.250.831/0001-96 Sérgio Wachsmann Schanzer
130/2015 2095-09.00/15-4 Confecção de agendas para o ano de 2016, conforme especificações constantes do Edital Licitatório e de seus Anexos. 27/10/2015 Pregão Eletrônico 47/2015 28/10/2015 28/04/2016 Concluído R$ 19.550,00 CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP 31.659.618/0001-91 Antônio Fernando dos Santos Selpulveda
129/2015 2059-09.00/15-8 Manutenção do prédio das Promotorias de Justiça de General Câmara. 14/10/2015 Convite 22/15 15/10/2015 15/01/2017 Concluído R$ 114.991,57 Alfa Sul Engenharia LTDA. 03.133.735/0001-81 Luis Antônio Carlesso da Silva - CPF: 581.752.969/68 Patrícia de Andrade Silva
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
129/2015 1 Supressão ao preço total do ajuste, ao objeto do Contrato - UAJ n.º 129/15 - materiais. 03/02/2016 R$ -13.978,82
128/2015 1619-09.00/15-2 Manutenção parcial do prédio sede da Promotoria de Justiça de Arroio do Meio/RS. 15/10/2015 Dispensa de Licitação 16/10/2015 16/09/2016 Concluído R$ 25.523,54 Pinoh Engenharia Eireli-Epp 04.780.634/0001-65 Giuliano Santos Gheno
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
128/2015 1 Acréscimo de materiais e serviços ao objeto do contrato. 05/05/2016 R$ 3.781,07
127/2015 2147-09.00/15-9 Retomada da execução de cobertura de estacionamento, reforma e manutenção predial no prédio sede das Promotorias Regional do Partenon , em Porto Alegre/RS. 13/10/2015 Dispensa de Licitação 14/10/2015 14/03/2017 Concluído R$ 892.969,82 Izydros Engenharia Ltda 01.925.458/0001-14 Teniel Castro Barbosa - CPF: 249.207.970-87 Bianca Barbosa - CPF: 935.841.210-00 Débora Barbosa - CPF: 002.286.950-66 Maria Inês Moura Barbosa - CPF: 275.306.630-20
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
127/2015 1 Acréscimo e supressão de materiais e serviços ao objeto do contrato, bem como prorrogação, em 2 meses, dos prazos de conclusão e entrega da obra e de vigência do contrato, com desmembramento do pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 3 parcelas. 01/06/2016 R$ 7.729,66
127/2015 2 Prorrogação da vigência contratual, por 03 (três) meses, a contar de 14 de dezembro de 2016. 16/12/2016 R$ 0,00
126/2015 1985-09.00/15-9 Aquisição de equipamentos de segurança e uniformes para servidores do Ministério Público do estado do Rio Grande do Sul, em consonância com o disposto neste contrato, no Anexo II do Edital e na proposta da contratada. 08/10/2015 Pregão Eletrônico None 09/10/2015 09/04/2016 Concluído R$ 700,00 Presseg Comércio de Equipamentos de Segurança do Trabalho e Material Hospitalar Ltda - ME 20.676.360/0001-15 Representante Legal. Marco Antonio Rost Chaves
125/2015 2024-09.00/15-9 Manutenção preventiva e corretiva no elevador instalado no prédio da Promotoria de Justiça de Santa Maria/RS. 14/10/2015 Cotação Eletrônica de Preços 71/2015 15/10/2015 15/10/2017 Concluído R$ 7.440,00 Thyssenkrupp Elevadores S/A 90.347.840/0045-39 Aline Leal - Representante legal
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
125/2015 1 Prorrogar a vigência e manter o valor. 15/09/2016 R$ 7.440,00
124/2015 2020-09.00/15-8 Serviço de operação, manutenção, armazenamento de dados e impressão de relatórios do Sistema de Protocolo Integrado - SPI. Dispensa de Licitação 28/09/2015 28/09/2019 Concluído R$ 0,00 Procergs 87.124.582/0001-04 Deborah Pilla Villela e Paulo Fernando Kapp
123/2015 1974-09.00/15-4 Manutenção no elevador instalado no prédio da Promotoria de Justiça de Santo Antônio da Patrulha/RS. 22/09/2015 Cotação Eletrônica de Preços 66/2015 23/09/2015 23/09/2017 Concluído R$ 9.000,00 Elevadores Alcer Ltda - ME 08.787.861/0001-73 Edilson Fraga da Silva
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
123/2015 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses. 12/08/2016 R$ 9.000,00
122/2015 1917-09.00/15-1 Fornecimento de guarda-corpos e corrimãos e substituição de guarda-corpos, para o prédio do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul de Rio Pardo/RS. Pregão Eletrônico None 30/09/2015 30/03/2016 Concluído R$ 0,00 BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 19.860.197/0001-67 Juliano Brandão
120/2015 2070-09.00/15-7 Confecção de folha A4 timbrada. Dispensa de Licitação 31/10/2015 31/10/2016 Concluído R$ 0,00 Companhia Riograndense de Artes Gráficas - CORAG 87.161.501/0001-38 Vinicius de Tomasi Ribeiro
119/2015 2044-09.00/15-2 Manutenção na plataforma vertical instalada no prédio sede das Promotorias de Justiça Nova Prata/RS. 19/10/2015 Inexigibilidade de Licitacão 20/10/2015 20/10/2016 Concluído R$ 3.600,00 Thyssenkrupp Elevadores S.A. - Caxias do Sul 90.347.840/0044-58 Marcelo de Castro Silva Edson Rocha Rodrigues
118/2015 1314-09.00/14-6 Serviços de manutenção em postos de trabalhos, para atender prédios do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. 08/09/2015 Pregão Eletrônico 29/2014 09/09/2015 09/03/2021 Concluído R$ 623.082,12 LBF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 92.739.606/0001-61 Luiz Brandão Franke
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
118/2015 1 Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, com alteração dos valores indicados na cláusula sétima. 17/12/2015 R$ 33.539,88
118/2015 2 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 09/09/2016. 09/08/2016 R$ 620.622,00
118/2015 3 Prorrogação da vigência contratual, por 07 meses, a contar de 09/09/2017, reequilíbrio dos montantes com base na Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 e reajuste do preço do contrato, a contar de 14/08/2017. 01/09/2017 R$ 438.274,06
118/2015 4 Prorrogação da vigência contratual, por 07 meses, a contar de 09/09/2017. 22/03/2018 R$ 430.704,54
118/2015 5 Efetuar o reequilíbrio dos montantes do contrato e prorrogar a vigência do contrato, por 07 (sete) meses, a contar de 09 de novembro de 2018. 05/11/2018 R$ 442.414,97
118/2015 6 Reajustar o Montante ‘B’,a contar de 14 de agosto de 2018, modificar em consequência, o valor do Montante ‘D’ E Prorrogar a vigência do contrato, por 08 (oito) meses, a contar de 09 de junho de 2019. 27/05/2019 R$ 532.606,41
118/2015 7 Acréscimo de um posto de auxiliar de produção. 14/10/2019 R$ 17.821,95
118/2015 8 Prorrogação da vigência contratual, por 07 meses, a contar de 09 de fevereiro de 2020. 28/01/2020 R$ 497.834,40
118/2015 9 Prorrogação em caráter excepcional a vigência contratual, por 06 meses, a contar de 09 de setembro de 2020. 03/09/2020 R$ 426.715,20
117/2015 1948-09.00/15-0 Serviços de consultoria técnica. Inexigibilidade de Licitacão 10/09/2015 10/09/2016 Concluído R$ 320.500,00 3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 04.833.048/0001-31 Roberto Campos de Lima, Luiz Gustavo Monteiro Sedrani e Fabio Fontanella Moreira
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
117/2015 1 CLÁUSULA PRIMEIRA Acrescer, ao objeto do ajuste, 240 (duzentas e quarenta) horas de serviços de consultoria técnica. CLÁUSULA SEGUNDA Acrescer, em decorrência, ao valor total do ajuste, a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 18/07/2016 R$ 80.000,00
117/2015 2 CLÁUSULA PRIMEIRA Substituir o projeto “Estabelecimento de modelo de dimensionamento de pessoal”, acrescido ao contrato por meio do 1° Termo Aditivo. CLÁUSULA SEGUNDA Alterar o cronograma de pagamento. 18/07/2016 R$ 32.000,00
116/2015 1179-09.00/15-2 Aquisição de material de limpeza e higiene 03/09/2015 Pregão Eletrônico 28/2015 04/09/2015 04/09/2016 Concluído R$ 3.740,00 R S RICARDO ME 13.320.366/0001/90 Rodrigo Steffem Ricardo
115/2015 1179-09.00/15-2 A aquisição de material de limpeza e higiene. 03/09/2015 Pregão Eletrônico 28/2015 04/09/2015 04/09/2016 Concluído R$ 4.917,30 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA 04.835.184/0001-60 Daniele Spiandorello Salvador
114/2015 1179-09.00/15-2 Aquisição de material de limpeza e higiene 03/09/2015 Pregão Eletrônico 28/2015 04/09/2015 04/09/2016 Concluído R$ 11.127,80 Nick Distribuidora Ltda. 21.692.639/0001-55 Eduardo Schaffer Lima
113/2015 1807-09.00/15-1 Aquisição de software antivírus e contratação de serviço técnico presencial. 31/08/2015 Pregão Eletrônico 41/2015 01/09/2015 01/09/2019 Concluído R$ 216.241,07 Suportec Consultoria de Sistemas e Representações Ltda 91.797.498/0001-10 Raul Adalberto Rabelo Gonçalves CPF: 070.372.790-72 Elizabete Pauletti Gonçalves CPF: 167.312.980-34
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
113/2015 1 Prorrogação da vigência do contrato de Licenciamento de Software, por 12 meses, a contar de 1° de setembro de 2016, no que tange ao subitem 1.3, e reajuste do valor do do serviço técnico presencial, item 5.1."c", a contar de 13 de agosto de 2016. 24/08/2016 R$ 1.886,18
113/2015 2 Prorrogação da vigência do contrato, por 12 meses, a contar de 1° de setembro de 2017, registro da renúncia da contratada ao reajuste a que teria direito e acréscimo de 25 horas de suporte técnico (item 1.3), ao valor unitário de R$ 211,51. 31/08/2017 R$ 5.287,75
113/2015 3 Prorrogação da vigência do contrato, por 12 meses, a contar de 1° de setembro de 2018 e registro do reajuste a contar de 13 de agosto de 2018, passando o valor da hora para R$ 228,94. 21/08/2018 R$ 1.202,67
113/2015 4 Alteração da dotação orçamentária. 13/02/2019 R$ 0,00
112/2015 1228-09.00/15-9 Aquisição de material de expediente 17/09/2015 Pregão Eletrônico 29/2015 18/09/2015 18/09/2016 Concluído R$ 141.801,60 Marcos Aurélio Collaço - EPP 81.431.777/0001-02 Marcos Aurélio Collaço
111/2015 1228-09.00/15-9 Aquisição de material de expediente 17/09/2015 Pregão Eletrônico 29/2015 18/09/2015 18/09/2016 Concluído R$ 5.126,00 Peratto Revenda de Suprimentos de Informática Ltda 07.960.236/0001-19 Gilnei Pereira
110/2015 1228-09.00/15-9 Aquisição de material de expediente 17/09/2015 Pregão Eletrônico 29/2015 18/09/2015 18/09/2016 Concluído R$ 8.702,00 UAI Comércio Distribuição e Serviços LTDA ME 16.530.054/0001-07 Patrick dos Reis Sader
109/2015 1228-09.00/15-9 Aquisição de material de expediente 17/09/2015 Pregão Eletrônico 29/2015 18/09/2015 18/09/2016 Concluído R$ 1.890,00 J DUARTE & CIA LTDA 92.783.380/0001-04 João Luis Marx Duarte
108/2015 1228-09.00/15-9 Aquisição de material de expediente 17/09/2015 Pregão Eletrônico 29/2015 18/09/2015 18/09/2016 Concluído R$ 14.282,30 Daros Suprimentos Informática e Escritório Ltda 03.696.188/0001-42 Eurides Darós
106/2015 1877-09.00/15-4 serviços de leiloeiro visando à venda de 09 (nove) veículos pertencentes ao Ministério Público Gaúcho 25/08/2015 Inexigibilidade de Licitacão 26/08/2015 26/02/2016 Concluído R$ 0,00 João Pedro de Souza Farias 080.420.710-00 João Pedro de Souza Farias CPF: 080.420.710-00
105/2015 001890-09.00/15-9 Prestação de serviços de engenharia, da Promotoria de Justiça de São José do Ouro/RS Dispensa de Licitação 19/08/2015 19/08/2016 Concluído R$ 0,00 Yergata Montagens e Obras Ltda. 00.209.243/0001-34 Julio Augusto Ouriques Steyer e Henrique Augusto Ouriques Steyer
104/2015 1698-09.00/15-4 Monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos, em comodato, do prédio sede da Promotoria de Justiça de Camaquã/RS 05/10/2015 Pregão Eletrônico 39/2015 06/10/2015 06/10/2018 Concluído R$ 4.200,00 PLETSCH E RIZZON LTDA. 08.940.091/0001-57 Magda Rizzon Pletsch - CPF: 486.014.380-91 Guaraci Orlando Pletsch - CPF: 374.957.390-53
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
104/2015 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 06 de outubro de 2016 e manutenção do valor vigente. 15/09/2016 R$ 4.200,00
104/2015 2 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 06 de outubro de 2017, aplicando-se a variação do IGP-M/FGV nos últimos 12 meses, no percentual negativo de 1,66%, e alteração da cláusula décima, que trata da gestão e fiscalização do contrato. 16/10/2017 R$ 4.130,64
104/2015 3 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 06 de outubro de 2018 e manutenção do valor vigente. 04/10/2018 R$ 4.130,64
104/2015 4 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 06 de outubro de 2019. Consignar a renuncia da contratada ao reajuste de preço e registrar a alteração da razão social. 16/09/2019 R$ 0,00
103/2015 1698-09.00/15-4 Monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, do prédio sede das Promotorias de Justiça de Três Passos e Farroupilha. 05/09/2015 Pregão Eletrônico 39/2015 06/10/2015 06/12/2017 Concluído R$ 9.499,92 Securisystem Sistemas de Monitoramento EIRELI - EPP 05.541.161/0001-06 Jefferson Harlan Pinto da Fontoura - CPF: 810.244.950-00
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
103/2015 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 06 de outubro de 2016 com manutenção do valor contratual vigente. 23/09/2016 R$ 9.499,92
103/2015 2 Prorrogação da vigência contratual, por 02 meses, a contar de 06 de outubro de 2017, aplicando-se a variação do IGP-M/FGV nos últimos 12 meses, no percentual negativo de 1,66%, e alteração da cláusula décima, que trata da gestão e fiscalização do contrato. 16/10/2017 R$ 1.557,16
102/2015 1698-09.00/15-4 Monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, dos prédios sedes das Promotorias de Justiça de Santa Vitória do Palmar e Ibirubá/RS. 05/10/2015 Pregão Eletrônico 39/2015 06/10/2015 06/10/2019 Concluído R$ 9.504,00 Telealarme Brasil Eireli 87.215.299/0001-80 Paulo Roberto Ludtke Benemann - CPF: 155.187.360-53
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
102/2015 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 06 de outubro de 2016, com manutenção do valor contratual vigente 23/09/2016 R$ 9.504,00
102/2015 2 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 06 de outubro de 2017, com manutenção do valor contratual vigente, e alteração da cláusula décima, que trata da gestão e fiscalização do contrato. 16/10/2017 R$ 9.504,00
102/2015 3 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 06 de outubro de 2018, com manutenção do valor contratual vigente 04/10/2018 R$ 9.504,00
102/2015 4 Acrescer, ao item 1.1 – Santa Vitória do Palmar – monitoramento, o monitoramento da cerca elétrica, resultando no aumento do valor mensal desse item em R$ 100,00 (cem reais), passando a R$ 502,00 (quinhentos e dois reais) mensais. 13/11/2018 R$ 1.200,00
102/2015 5 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 06 de outubro de 2019, com manutenção do valor contratual vigente 16/09/2019 R$ 0,00
101/2015 001876-09.00/15-1 Ampliação, reforma e manutenção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Torres/RS (remanescente). 31/08/2015 Dispensa de Licitação 01/09/2015 01/08/2017 Concluído R$ 1.183.406,23 Izydros Engenharia Ltda 01.925.458/0001-14 Teniel Castro Barbosa - CPF: 249.207.970-87 Maria Ines Moura Barbosa - CPF:
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
101/2015 1 Acréscimo de materiais e serviços ao objeto do Contrato UAJ n.º 101/2015, prorrogação do prazo máximo de conclusão da obra, por um mês, a contar de 15 de agosto de 2016; 23/06/2016 R$ 5.420,56
101/2015 2 Acréscimo, ao objeto do contrato, de materiais e serviços, prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 02 (dois) meses, a/c de 15/09/2016; reajuste do saldo da obra, fração de 15,17%, a/c de julho/2016, pelo IGP coluna 35 – FGV (Edificações); 14/09/2016 R$ 41.847,72
101/2015 3 Prorrogação, em 1 mês, dos prazos de conclusão e entrega da obra a contar de 15 de novembro de 2016, com desmembramento do pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 2 parcelas. 07/11/2016 R$ 0,00
101/2015 4 Acréscimo de materiais e serviços, prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 15 dias, bem como, desmembramento do pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico financeiro em 2 parcelas e prorrogação do prazo de vigência contratual por 3 meses. 14/12/2016 R$ 4.884,88
100/2015 1683-09.00/15-9 Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores da linha FIAT. 31/08/2015 Pregão Presencial 03/2015 01/09/2015 26/03/2018 Concluído R$ 31.913,28 Sbardecar Comercial Sbardelotto de Carros Ltda 89.2017.202/0001-01 Marcelo Sbardelotto CPF: 588.786.020-00
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
100/2015 1 Manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, pertencentes à frota do CONTRATANTE. Acréscimo de peças e acréscimo de serviços. 19/12/2016 R$ 4.083,68
99/2015 1644-09.00/15-4 Prestação de serviços de publicação de avisos de licitações em jornais de grande circulação local, regional e nacional. 30/09/2015 Pregão Eletrônico 37/2015 01/10/2015 01/10/2017 Concluído R$ 10.200,00 RBS - Zero Hora Editora Jornalística S.A. 92.821.701/0001-00 Claudia Dias Praetzel (Representante Legal) - CPF: 467.736.060-04 Marcelo Aveline Abdala Leite (Representante Legal) - CPF:912.165.169-87
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
99/2015 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 01 de outubro de 2016. 30/08/2016 R$ 10.200,00
98/2015 1596-09.00/15-0 Reforma e manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Osório/RS. 14/08/2015 Tomada de Preço 01/2015 17/08/2015 17/11/2016 Concluído R$ 265.675,91 Portotec Construtora Ltda 08.571.673/0001-03 Rogério Gastão Silveira Martins
97/2015 1595-09.00/15-8 Serviço de iluminação arquitetural para os eventos "Semana Farroupilha" e "Outubro Rosa" Pregão Eletrônico 36/2015 01/09/2015 01/03/2016 Concluído R$ 0,00 Neo Som & Luz Ltda 15.338.820/0001-65 Leo Dellagnese Reyes
96/2015 873-09.00/15-6 Aquisição de malotes Pregão Eletrônico 33/2015 17/08/2015 17/02/2016 Concluído R$ 0,00 Pregões Renascer Ltda - ME 103.149.200-30 Claudinei Marini Caramez
95/2015 1764-09.00/15-6 Aquisição de software visualizador de documentos denominado MavenDoc. 12/08/2015 Inexigibilidade de Licitacão 13/08/2015 12/11/2016 Concluído R$ 290.530,18 DEPARISON CONSULTORIA LTDA. EPP 10.781.434/0001-20 Marison souza Gomes e Aline Lucia Deparis
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
95/2015 1 Acréscimo de 50 horas técnicas de consultoria para desenvolvimento de novas funcionalidades. 05/05/2016 R$ 6.125,00
94/2015 1755-09.00/15-7 Manutenção no elevador instalado no prédio sede das Promotorias de Justiça de Santa Rosa/RS. 14/08/2015 Inexigibilidade de Licitacão 14/08/2015 14/08/2016 Concluído R$ 6.720,00 Thyssenkrupp Elevadores S.A. - Passo Fundo 90.347.840/0032-14 Juliano de Matos
93/2015 1434-09.00/15-6 Aquisição de subscrição de licenças do tipo RECOVERY do software CITRIX XENAPP (PRESENTATION SERVER) ENTERPRISE. 28/07/2015 Pregão Eletrônico 32/2015 29/07/2015 29/07/2016 Concluído R$ 24.650,00 Sisnema Treinamento e Consultoria Ltda. 02.392.364/0001-90 Kelly Kunzler Maldaner
92/2015 001679-09.00/15-3 Manutenção na plataforma vertical instalada na Promotoria de Justiça de Não Me Toque/RS. 31/07/2015 Inexigibilidade de Licitacão 03/08/2015 03/08/2016 Concluído R$ 5.160,00 Thyssenkrupp Elevadores S.A. - Passo Fundo 90.347.840/0032-14 Marcelo de Castro da Silva e Juliano de Matos
91/2015 1643-09.00/15-1 Manutenção na plataforma vertical instalada no prédio das Promotorias de Justiça de Lajeado/RS. 31/07/2015 Cotação Eletrônica de Preços 52/2015 03/08/2015 03/09/2018 Concluído R$ 4.560,00 Elevasystem Assistência Técnica em Elevadores Ltda. 05.370.798/0001-87 Oscar Gonçalves Pereira Filho - CPF: 802.524.840-68 Oscar Gonçalves Pereira - CPF: 244.130.540-91
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
91/2015 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses. 28/07/2016 R$ 4.560,00
91/2015 2 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 03 de agosto de 2017, e reajuste do valor do contrato, a contar de 10 de julho de 2017. Alteração da cláusula quinta, que se refere ao preço, pagamento e reajuste, e cláusula décima quinta, referente à gestão e fiscalização do contrato. 28/07/2017 R$ 4.524,48
91/2015 3 Prorrogação da vigência contratual, por 1 mês, a contar de 03/08/2018, com renúncia do reajuste pela contratada. 31/07/2018 R$ 377,04
90/2015 1433-09.00/15-3 Clipagem (monitoramento de notícias de interesse institucional, constantes das mídias impressa e digital). 27/08/2015 Pregão Eletrônico 31/2015 28/08/2015 28/11/2020 Concluído R$ 162.000,00 CWA Assessoria e Monitoramento de Rádio e TV ltda 02.058.312/0001-81 José Larri Adam de Oliveira - CPF: 249.042.440-87 Adriana de Cassia P. dos Santos Cardoso - CPF: 452.836.300-30
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
90/2015 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 28/08/2016, e reajuste do valor do contrato a contar de 08/07/2016. 03/08/2016 R$ 174.000,00
90/2015 2 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 28/08/2017, reajuste do valor do contrato a contar de 08/07/2017, e alteração das cláusulas quarta e décima do ajuste. 25/08/2017 R$ 172.642,80
90/2015 3 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 28/08/2018, reajuste do valor do contrato a contar de 08/07/2018. 20/08/2018 R$ 184.589,64
90/2015 4 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 28/08/2019 e renúncia ao reajuste. 20/08/2019 R$ 184.589,64
90/2015 5 Prorrogação da vigência contratual, em caráter excepcional, por 03 meses, a contar de 28/08/2020 e renúncia ao reajuste. 20/08/2020 R$ 46.147,41
90/2015 6 Prorrogação da vigência contratual, em caráter excepcional, por 02 meses, a contar de 28/11/2020 e renúncia ao reajuste. 19/11/2020 R$ 30.764,94
89/2015 2566-09.00/14-4 Aquisição de 16 centrais telefônicas, incluindo a instalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, e programação. 29/07/2015 Pregão Eletrônico 93/2014 30/07/2015 30/07/2020 Concluído R$ 386.000,00 Leucotron Equipamentos Ltda. 18.149.211/0001-56 Marcos Goulart Vilela CPF n° 121.088.206-04 Dilson Frota Moraes CPF n° 121.089.956-68
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
89/2015 1 Acréscimo, ao objeto do contrato, de AJDG n° 89/2015. 11/12/2015 R$ 71.077,49
89/2015 2 Prorrogar a vigência do contrato, por 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 30 de julho de 2018; estender o prazo de prestação de serviços até o fim do prazo de vigência contratual; consignar a renúncia, por parte da CONTRATADA, ao reajuste de preços a que teria direito, no que concerne ao período 24/10/2017 R$ 64.445,83
88/2015 1397-09.00/15-7 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, na Promotoria de Justiça de Frederico Westphalen/RS. 16/07/2015 Dispensa de Licitação 17/07/2015 17/08/2017 Concluído R$ 6.600,00 Thyssenkrupp Elevadores S.A. - Passo Fundo 90.347.840/0032-14 Marcos Gabrijelcic Fraga - CPF: 389.628.370-72 Eurico Armando Moser Junior - CPF: 293.086.230-00 Juliano de Matos - CPF: 905.995.860-87 Aline Leal - CPF: 909.490.059-91 Evandro Wolff - CPF: 725.871.480-49
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
88/2015 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 17 de julho de 2016. 12/07/2016 R$ 6.600,00
88/2015 2 Prorrogação da vigência contratual, por 01 mês, a contar de 17 de julho de 2017, e registro da renúncia da CONTRATADA ao reajuste de preços a que teria direito. 14/07/2017 R$ 550,00
86/2015 1432-09.00/15-0 Manutenção na plataforma vertical instalada no prédio sede das Promotorias de Justiça de Vera Cruz/RS. 26/06/2015 Inexigibilidade de Licitacão 01/08/2015 01/08/2016 Concluído R$ 4.140,00 Thyssenkrupp Elevadores S/A 90.347.840/0045-39 Marcelo de Castro Silva Dilson Mauro Carle Bohrer
85/2015 1411-09.00/15-4 Manutenção na plataforma vertical instalada no prédio sede das Promotorias de Justiça de Venâncio Aires/RS 28/07/2015 Inexigibilidade de Licitacão 29/07/2015 29/07/2016 Concluído R$ 6.000,00 Thyssenkrupp Elevadores S.A. 90.347.840/0066-63 Marcelo de Castro Silva Dilson Mauro Carle Boher
67/2015 1081-09.00/15-4 Serviço de engenharia - reforma parcial da Promotoria de Justiça de Pelotas/RS. Convite 17/2015 12/06/2015 12/02/2016 Concluído R$ 0,00 Alfa Sul Engenharia LTDA. 03.133.735/0001-81 Luis Antonio Carlesso
57/2015 947-09.00/15-0 Aquisição de componentes para notebook LENOVO SL-410. Pregão Eletrônico 14/15 22/05/2015 22/11/2016 Concluído R$ 0,00 Workshop Distribuidora De Sistemas LTDA 94.601.713/0001-54 Juarez Ramos Corte
56/2015 4095-09.00/04-3 Locação de imóvel para funcionamento das Promotorias de Justiça de Constantina/RS. 29/05/2015 Dispensa de Licitação 25/05/2015 25/05/2020 Concluído R$ 13.082,76 Jandira Pizzinatto 687.529.030-87 Jandira Pizzinatto - CPF: 687.529.030-87
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
56/2015 1 Prorrogação da vigência contratual, por 24 meses, a contar de 25 de maio de 2016. 28/04/2016 R$ 26.165,52
56/2015 2 Prorrogação da vigência contratual, por 24 meses, a contar de 25 de maio de 2018; registro da renúncia, por parte da contratada, ao reajuste de preços a que teria direito; e alteração da cláusula nona do ajuste, que trata da gestão e fiscalização contratual. 29/05/2018 R$ 26.165,52
55/2015 762-09.00/15-3 Serviço de execução de sondagem e reconhecimento de solo de terrenos da Instituição. Convite 14/15 14/05/2015 14/05/2016 Concluído R$ 0,00 Engenhomaster Geotecnia e Construção Ltda - EPP 18.342.797/0001-70 Luis Alberto Gonçalves de Faria
54/2015 795-09.00/15-7 Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais de consumo, para o sistema de climatização do Palácio do Ministério Público. 20/05/2015 Pregão Eletrônico 10/15 21/05/2015 21/05/2021 Concluído R$ 56.448,00 Cert Ltda 04.689.066/0001-91 Carlos Eduardo de Lara CPF: 780.155.020-04
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
54/2015 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 21 de maio de 2016, alteração das cláusulas de fiscalização e gestão. 20/04/2016 R$ 56.448,00
54/2015 2 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 21 de maio de 2017, reajuste do valor do contrato, a contar de 16 de abril de 2017, e alteração da cláusula terceira do contrato. 09/05/2017 R$ 66.322,84
54/2015 3 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 21 de maio de 2018. 10/05/2018 R$ 66.033,84
54/2015 4 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 21 de maio de 2019, reajuste do valor do contrato, a contar de 16 de abril de 2019. 07/05/2019 R$ 71.494,80
54/2015 5 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 21 de maio de 2020, reajuste do valor do contrato, a contar de 16 de abril de 2020. 30/06/2020 R$ 75.009,11
51/2015 1058-09.00/15-8 Serviço especializado de GQA – Garantia de Qualidade, Verificação dos Produtos de Trabalho e do Processo de Desenvolvimento de Software e horas de consultoria técnica. 30/04/2015 Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços 33/2014 06/06/2015 06/12/2016 Concluído R$ 80.268,00 Software Process Consultoria em Informática Ltda. 02.704.524/0001-99 Carlos Alberto Becker, Odisnei Galagarra, André Luiz Becker e Rodrigo Duran Lima
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
51/2015 1 Prorrogação da vigência contratual, por 06 meses, a contar de 05 de junho de 2016 22/04/2016 R$ 0,00
51/2015 2 Acréscimo, ao objeto do contrato, de 150 pontos de função ao item 1; 150 pontos ao item 2 e 10 horas ao item 5. 23/08/2016 R$ 20.067,00
50/2015 2896-09.00/14-4 Fornecimento de folhas ópticas de provas para concurso, incluindo digitalização e leitura de dados. 04/05/2015 Pregão Eletrônico 94/14 05/05/2015 05/05/2016 Concluído R$ 10.150,00 Ernesto Hattge Filho 12.781.066/0001-45 Ernesto Hattge Filho
49/2015 502-09.00/15-6 Serviço de plotagem e fornecimento de cópias. 29/04/2015 Pregão Eletrônico 09/15 30/04/2015 30/04/2016 Concluído R$ 5.061,00 Mex Digital LTDA 93.931.749/0001-33 João Luiz Ferreira da Costa
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
49/2015 1 Acréscimo, ao objeto do contrato, de 17,5 m² plotagem monocromática, 300 m² plotagem colorida e 5 m² cópias de plantas 03/12/2015 R$ 1.265,25
45/2015 972-09.00/15-1 Profissional para compor a banca examinadora do concurso público para o cargo de Assessor – Área História. Inexigibilidade de Licitacão 06/05/2015 06/05/2016 Concluído R$ 0,00 Sabrina Pereira de Abreu 369.567.830-53 Sabrina Pereira de Abreu
44/2015 972-09.00/15-1 Profissional para compor a banca examinadora do concurso público para o cargo de Assessor – Área História. Inexigibilidade de Licitacão 06/05/2015 06/05/2016 Concluído R$ 0,00 Fernando Felizardo Nicolazzi 026.114.999-77 Fernando Felizardo Nicolazzi
43/2015 825-09.00/15-2 Curso administração do tempo. 04/05/2015 Dispensa de Licitação 05/05/2015 27/04/2016 Rescindido R$ 5.580,00 Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil - ADVB/RS 92.935.840/0001-64 Sérgio Maia
42/2015 892-09.00/15-7 Profissional para compor a banca examinadora do concurso público para o cargo de Assessor – Área Contabilidade. Inexigibilidade de Licitacão 30/04/2015 30/04/2016 Concluído R$ 0,00 Sabrina Pereira de Abreu 369.567.830-53 Sabrina Pereira de Abreu
41/2015 892-09.00/15-7 Profissional para compor a banca examinadora do concurso público para o cargo de Assessor – Área Contabilidade. Inexigibilidade de Licitacão 30/04/2015 30/04/2016 Concluído R$ 0,00 Manuela Longoni de Castro 904.345.600-49 Manuela Longoni de Castro
40/2015 892-09.00/15-7 Profissional para compor a banca examinadora do concurso público para o cargo de Assessor – Área Contabilidade. Inexigibilidade de Licitacão 30/04/2015 30/04/2016 Concluído R$ 0,00 João Marcos Leão da Rocha 009.606.320-34 João Marcos Leão da Rocha
39/2015 0257-09.00/15-4 Serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos RENAULT. 22/04/2015 Pregão Presencial 01/15 23/04/2015 23/04/2016 Concluído R$ 27.207,26 DRSUL Veículos Ltda. 02.847.681/0007-49 Rafael Santarem
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
39/2015 1 Alteração da cláusula décima primeira do ajuste que trata da gestão. 16/06/2016 R$ 0,00
38/2015 0257-09.00/15-4 Serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos GM. 22/04/2015 Pregão Presencial 01/2015 23/04/2015 09/12/2017 Concluído R$ 6.383,49 Brozauto Veículos e Peças Ltda. 88.320.957/0001-66 Luis Nivio Canci
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
38/2015 1 Alteração da cláusula décima primeira do ajuste que trata da gestão. 16/06/2016 R$ 0,00
37/2015 876-09.00/15-0 Manutenção preventiva e corretiva do elevador instalado no prédio da Promotoria de Justiça de Tramandaí/RS. 21/05/2015 Inexigibilidade de Licitacão 26/05/2015 26/05/2016 Concluído R$ 0,00 Thyssenkrupp Elevadores SA 90.347.840/0029-19 Edson Cruz Luque Leone César Sandri
36/2015 2437-09.00/14-3 Manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores (GM-Chevolet). 18/05/2015 Pregão Presencial 06/2014 19/05/2015 19/05/2020 Concluído R$ 71,00 Brozauto Veículos e Peças Ltda. 88.320.957/0001-66 Luis Nivio Canci CPF: 77916329020
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
36/2015 1 Alteração da cláusula décima primeira do ajuste. 18/05/2015 R$ 0,00
36/2015 2 Acrescimo, ao objeto do ajuste, 01 (um) veículo Captiva Sport 6CC AWD, marca GM, ano/modelo 2012/2012, de placa ITX 5096. 16/06/2015 R$ 604,75
36/2015 3 Prorrogação do prazo de vigência do ajuste por mais 12 (doze) meses, a contar de 19 de maio de 2016, e reajustar do valor da hora trabalhada prevista, a contar de 1° de abril de 2016. 11/05/2016 R$ 122.520,00
36/2015 4 Prorrogação do prazo de vigência do ajuste por mais 12 (doze) meses, a contar de 19 de maio de 2017, e reajustar do valor da hora trabalhada prevista, a contar de 1° de abril de 2017. 04/05/2017 R$ 131.520,00
36/2015 5 Acréscimo, ao objeto do ajuste, da manutenção preventiva e corretiva dos veículos constantes do Anexo I deste aditivo contratual, resultando no acréscimo ao preço total do ajuste da quantia de R$ 3.343,74. 17/11/2017 R$ 3.343,74
36/2015 6 Prorrogação do prazo de vigência do ajuste por mais 12 (doze) meses, a contar de 19 de maio de 2018, reajuste do valor da hora trabalhada prevista, a contar de 1° de abril de 2018 e alteração da cláusula décima primeira do Contrato. 21/05/2018 R$ 131.520,00
36/2015 7 Prorrogação do prazo de vigência do ajuste por mais 12 (doze) meses, a contar de 19 de maio de 2019, renúncia do reajuste e alteração das cláusulas terceira e décima primeira do Contrato. 29/04/2019 R$ 131.520,00
36/2015 8 Acréscimo. 25/09/2019 R$ 12.807,66
35/2015 332-09.00/15-5 Fornecimento e instalação de persianas para prédios sede de Promotorias de Justiça e setores desta Instituição. Pregão Eletrônico 05/2015 16/04/2015 16/04/2016 Concluído R$ 0,00 Alfa Sul Engenharia LTDA. 03.133.735/0001-81 Luis Antonio Carlesso da Silva
34/2015 332-09.00/15-5 Fornecimento e instalação de persianas para prédios sede de Promotorias de Justiça e setores desta Instituição. Pregão Eletrônico 05/2015 16/04/2015 16/04/2016 Concluído R$ 0,00 Irinéia Machado Fonseca - ME 95.155.842/0001-29 Ruben Diogo Machado Fonseca
33/2015 269-09.00/15-1 Serviços de inspeção, manutenção e recargas de extintores e teste hidrostático em mangueiras de incêndio. 15/04/2015 Pregão Eletrônico 08/15 16/04/2015 16/04/2016 Concluído R$ 540.000,00 Prevale Equipamentos de Incêndio Ltda. 07.989.156/0001-96 Osnei Ferreira Alves
31/2015 2896-09.00/14-4 Fornecimento de folhas ópticas de respostas para provas de concursos públicos a serem realizados pela Instituição. 07/04/2015 Pregão Eletrônico 94/14 08/04/2015 08/04/2016 Concluído R$ 2.001,00 Ernesto Hattge Filho 12.781.066/0001-45 Ernesto Hattge Filho
30/2015 504-09.00/15-1 Reforma parcial do prédio das Promotorias Especializadas (POA - Santana), Porto Alegre/RS. 08/04/2015 Convite 08/15 09/04/2015 09/04/2016 Concluído R$ 105.307,79 Alfa Sul Engenharia LTDA. 03.133.735/0001-81 Luis Antonio Carlesso da Silva - CPF: 581.752.969-68 Patrícia de Andrade Silva - CPF: 056.690.129-33
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
30/2015 1 Acrescer, ao objeto do Contrato, prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 01 (um) mês, a contar de 30 de agosto de 2015. e prorrogar a vigência contratual, por 01 (um) mês, a contar de 09 de janeiro de 2016. 02/09/2015 R$ 15.162,84
30/2015 2 Acrescer, ao objeto do Contrato, prorrogar o prazo máximo de conclusão e entrega da obra, por 02 (dois) meses e prorrogar o prazo da vigência contratual, por 02 (dois) meses, a contar de 09 de fevereiro de 2016. 01/12/2015 R$ 20.117,28
29/2015 1560-09.00/15-9 Locação de 04 (boxes) fixos de estacionamento em Porto Alegre. 22/07/2015 Dispensa de Licitação 23/07/2015 23/07/2017 Concluído R$ 12.000,00 Estacionamento Peixoto LTDA 05.957.276/0003-48 Silvio Luis Peixoto Ferreira - CPF: 365.703.540-00 Marina de Jesus Ferreira - CPF: 354.828.340-34
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
29/2015 1 Prorrogação por 12 meses e reajuste 25/07/2016 R$ 13.275,60
28/2015 757-09.00/15-5 Especialista para compor a Banca Examinadora do concurso público para o cargo de técnico Superior de Informática. Inexigibilidade de Licitacão 29/04/2015 29/04/2016 Concluído R$ 0,00 Marcelo Soares Pimenta 439.076.280-04 Marcelo Soares Pimenta
27/2015 757-09.00/15-5 Especialista para compor a Banca Examinadora do concurso público para o cargo de técnico Superior de Informática. Inexigibilidade de Licitacão 29/04/2015 29/04/2016 Concluído R$ 0,00 Alexandre da Silva Carissimi 483.927.660-91 Alexandre da Silva Carissimi
26/2015 757-09.00/15-5 Especialista para compor a Banca Examinadora do concurso público para o cargo de Técnico Superior de Informática. Inexigibilidade de Licitacão 29/04/2015 29/04/2016 Concluído R$ 0,00 Sabrina Pereira de Abreu 369.567.830-53 Sabrina Pereira de Abreu
25/2015 451-09.00/15-4 Elaboração de projetos de instalações elétricas e de telecomunicações para as Promotorias de Justiça de Constantina, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento e Santiago. 02/04/2015 Convite 06/15 03/04/2015 03/04/2016 Concluído R$ 64.000,00 Potencial Engenharia Ltda 94.131.539/0001-23 Júlio César Pischke Cláudia Gutterres Pischke
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
25/2015 1 Supressão de 25% do item 03 do contrato (Projeto elétrico de Santana do Livramento) 14/03/2016 R$ 4.050,00
24/2015 0743-09.00/15-2 Ampliação, manutenção e reforma do prédio sede das Promotorias de Justiça de Camaquã/RS. 08/04/2015 Dispensa de Licitação 09/04/2015 09/10/2016 Concluído R$ 511.491,63 Tecnoeng Construções Ltda 10.515.858/0001-42 Carlos Geovane de Jesus Alexson Ricardo de Jesus
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
24/2015 1 Acréscimo de materiais e serviços ao objeto do contrato, prorrogação, em 3 meses, do prazo de conclusão e entrega da obra e de 6 meses da vigência do contrato, com desmembramento do pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 4 parcelas. 16/12/2015 R$ -1.280,52
24/2015 1 Retificação do 1º aditivo para fazer constar que a prorrogação do prazo máximo de conclusão e entrega da obra se deu a contar de 21 de dezembro de 2015, e não como constou 23/02/2016 R$ 0,00
24/2015 2 Acréscimo de materiais e serviços ao objeto do contrato, prorrogação, em 1 mês, dos prazos de conclusão e entrega da obra e da vigência do contrato, com desmembramento do pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 2 parcelas, bem como alteração da cláusula quinta. 23/03/2016 R$ 2.700,71
24/2015 3 Acréscimo de materiais e serviços ao objeto do contrato, prorrogação, em 1 mês, dos prazos de conclusão e entrega da obra e da vigência do contrato, com desmembramento do pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 2 parcelas. 02/05/2016 R$ 2.213,24
24/2015 4 Acréscimo de materiais e serviços ao objeto do contrato 16/05/2016 R$ -1.769,07
23/2015 527-09.00/15-3 Elaboração de projetos hidrossanitários e de prevenção contra incêndio para os prédios sedes do MP/RS, localizados em Constantina, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento e Santiago. Convite 07/15 06/04/2015 06/04/2017 Concluído R$ 0,00 Rafael Goularte Ortiz - ME 09.658.941/0001-91 Rafael Goularte Ortiz
21/2015 540-09.00/15-8 Elaboração de projetos estruturais e de fundações para prédios sedes do MP/RS. Convite 05/2015 30/03/2015 30/03/2016 Concluído R$ 0,00 Vanguarda Sistemas Estruturais Abertos Engenharia Ltda. - EPP 89308878/0001-00 Felipe Brasil Viegas
20/2015 0255-09.00/15-9 Monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Charqueadas e Planalto/RS. 01/04/2015 Pregão Eletrônico 04/15 02/04/2015 02/04/2018 Concluído R$ 13.560,00 Securisystem Sistemas de Monitoramento EIRELI - EPP 05.541.161/0001-06 Ezequiel Cardoso dos Santos - CPF: 742.617.110-87
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
20/2015 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 02 de abril de 2016. 16/03/2016 R$ 13.560,00
20/2015 2 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 02 de abril de 2017, e registro da renúncia da CONTRATADA ao reajuste de preços a que teria direito. Alteração da cláusula da fiscalização e da gestão contratual. 29/03/2017 R$ 13.560,00
19/2015 2964-09.00/14-1 Material bibliográfico, nacional e estrangeiro. 23/03/2015 Pregão Eletrônico 01/2015 24/03/2015 24/03/2016 Concluído R$ 60.000,00 Bookpartners Brasil Editora e Distribuidora de Livros Ltda. 15.424.720/0001-51 Eduardo Acacio Cunha e Carlos Henrique de Carvalho Filho
18/2015 0473-09.00/15-3 Manutenção no elevador instalado no prédio sede das Promotorias de Justiça de Bento Gonçalves/RS. 30/03/2015 Dispensa de Licitação 28/02/2015 28/03/2017 Concluído R$ 6.900,00 Adair da Silva Moraes & Cia. Ltda. - ME 03.742.238/0001-80 Willian Moraes CPF: 016.672.870-52
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
18/2015 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 28 de fevereiro de 2016, e alterar as cláusulas quinta e décima quinta do ajuste. 26/02/2016 R$ 6.900,00
18/2015 2 Prorrogação da vigência contratual, por 1 mês, a contar de 28 de fevereiro de 2017, e renúncia ao reajuste de preços que teria direito. 15/02/2017 R$ 632,50
16/2015 457-09.00/15-0 Realização de curso in company de Atendimento ao Público para servidores. Dispensa de Licitação 11/03/2015 11/03/2016 Concluído R$ 0,00 Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil - ADVB/RS 92.935.840/0001-64 Sérgio Maia
15/2015 570-09.00/15-3 Serviço de cobrança eletrônica de taxas de inscrições em concursos a serem realizados pela Instituição. Dispensa de Licitação 13/04/2015 13/04/2016 Concluído R$ 0,00 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 92.702.067/0001-96 Flávio Augusto Faria Soveral e Marco Henrique Silveira
11/2015 432-09.00/15-3 Serviços de suporte técnico do software de webconference bigbluebutton. 03/03/2015 Inexigibilidade de Licitacão 04/03/2015 04/03/2018 Concluído R$ 23.619,72 Marketing Design e Tecnologia Estúdio Ltda. 06.950.866/0001-40 Tiago Daniel Jacobs CPF: 010.934.660-22
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
11/2015 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 04 de março de 2016. 08/03/2016 R$ 23.619,72
11/2015 2 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 04 de março de 2017, e registro da renúncia da CONTRATADA ao reajuste de preços a que teria direito. 03/03/2017 R$ 23.619,72
9/2015 0377-09.00/15-6 Profissional para compor a banca do concurso para o cargo de técnico em informática. 03/03/2015 Inexigibilidade de Licitacão 04/03/2015 04/03/2016 Concluído R$ 17.848,40 Carla Maria Dal Sasso Freitas 262.594.510-91 Carla Maria Dal Sasso Freitas
8/2015 0377-09.00/15-6 Profissional para compor a banca do concurso para técnico em informática. 03/03/2015 Inexigibilidade de Licitacão 04/03/2015 04/03/2016 Concluído R$ 17.848,40 Renata de Matos Galante 831.784.819-15 Renata de Matos Galante
7/2015 0377-09.00/15-6 Profissional para compor a banca do concurso de técnico em informática. 03/03/2015 Inexigibilidade de Licitacão 04/03/2015 04/03/2016 Concluído R$ 17.848,40 Alexandre da Silva Carissimi 483.927.660-91 Alexandre da Silva Carissimi
6/2015 0377-09.00/15-6 Profissional para compor a banca do concurso público de técnico em informática. 03/03/2015 Inexigibilidade de Licitacão 04/03/2015 04/03/2016 Concluído R$ 17.848,40 João César Netto 415.822.410-15 João César Netto
5/2015 0377-09.00/15-6 Profissional para compor a banca do concurso de técnico em informática. 03/03/2015 Inexigibilidade de Licitacão 04/03/2015 04/03/2016 Concluído R$ 24.446,20 Sabrina Pereira de Abreu 369.567.830-53 Sabrina Pereira de Abreu
4/2015 2896-09.00/14-4 Fornecimento de folhas ópticas e prestação de serviços de digitalização e leitura de dados. 13/02/2015 Pregão Eletrônico 94/14 18/02/2015 18/02/2016 Concluído R$ 554,40 Ernesto Hattge Filho 12.781.066/0001-45 Ernesto Hattge Filho
3/2015 4077-09.00/13-4 Curso do software Access Data FTK 5.0 para treinamento de serviços. Pregão Eletrônico 103/2014 13/02/2015 13/02/2016 Concluído R$ 0,00 Apura Comércio de Softwares e Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda 15.690.857/0001-58 Sandro Romera Suffert
2/2015 3343-09.00/14-3 Fornecimento de cartões de identidade funcional. 12/02/2015 Pregão Eletrônico 106/2014 13/02/2015 13/02/2019 Concluído R$ 304.978,50 Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 33.113.309/0001-47 Carlos Affonso Seigneur D Albuqyerque - CPF: 011.275.967-05 Daniel Matos Impieri - CPF:013.865.167-16 Patrícia Pineiro de Souza - CPF: 028.022.327-70 Zenio Rimes de Almeida - CPF: 314.874.167-68 Jorge Alberto Hernandez Olvera - CPF: 059.757.557-60
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
2/2015 1 Prorrogar a vigência contratual, por 12 (doze) meses, a contar de 13 de fevereiro de 2018; alterar os valores do contrato, a contar de 21 de janeiro de 2018. 15/02/2018 R$ 677,83
181/2014 3001-09.00/14-6 Manutenção preventiva, com fornecimento de peças, em aparelhos de ar condicionado tipo janela e split. 12/01/2015 Pregão Eletrônico 102/2014 13/01/2015 13/01/2018 Concluído R$ 424.946,40 Enclimar Engenharia De Climatização Ltda 76.674.704/0001-01 Representante, Mauricio Jose Engel - CPF 399.471.149-53
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
181/2014 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 13 de janeiro de 2016, com a manutenção dos preços praticados, reduzindo o valor do ajuste para R$ 385.596,05. 13/01/2016 R$ -39.350,35
181/2014 2 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 13 de janeiro de 2016, com a manutenção dos preços praticados. 06/12/2016 R$ 20.668,40
177/2014 2054-09.00/14-6 Contratação de serviços de condução de veículos. 19/12/2014 Pregão Eletrônico 54/2014 07/01/2015 07/03/2020 Concluído R$ 1.690.516,92 UNISERV - União de Serviços Ltda 02.294.475/0001-63 Maria Aparecida Monticelli
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
177/2014 1 Acrescer 01 (um) posto de trabalho diurno. 20/10/2015 R$ 15.926,92
177/2014 2 Prorrogar a vigência por 12 meses e reajustar o valor do montante B do contrato. 18/12/2015 R$ 1.894.421,58
177/2014 3 Suprimir 01 (um) posto de trabalho noturno. 25/07/2016 R$ 175.755,12
177/2014 4 Prorrogar a vigência por 12 meses e reajustar o valor do montante B do contrato. 16/12/2016 R$ 13.361,32
177/2014 5 Prorrogar a vigência por 12 meses a contar de 07 de janeiro 2018 e manter os valores vigentes. 14/12/2017 R$ 2.111.991,60
177/2014 6 Prorrogar a vigência por 12 meses a contar de 07 de janeiro 2019 e manter os valores vigentes. 13/11/2018 R$ 2.187.302,86
177/2014 7 Prorrogar a vigência por 02 meses a contar de 07 de janeiro 2020 e reajuste. 19/12/2019 R$ 387.996,44
172/2014 2624-09.00/14-0 Aquisição de solução corporativa de NAS (Network Attached Storage) e Backup em disco. Pregão Eletrônico 76/2014 22/12/2014 22/12/2019 Concluído R$ 0,00 Teletex Computadores e Sistemas Ltda None
169/2014 2441-09.00/14-9 Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de detecção, alarme e extinção de incêndio. 16/12/2014 Dispensa de Licitação 17/12/2014 17/12/2019 Concluído R$ 18.600,00 Servex Tecnologia em Extinção de Incêndio Ltda 03.502.568/0001-07 Lenara Cunha Ruhl - CPF: 123.855.140-87 Tiago KohlRausch - CPF: 958.952.560-15
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
169/2014 1 Prorrogação por 12 (doze) meses, a contar de 17 de dezembro de 2015 e reajustar o preço a contar de 25 de novembro de 2015. 30/11/2015 R$ 20.476,80
169/2014 2 Prorrogação por 12 (doze) meses, a contar de 17 de dezembro de 2016 e fica mantido o valor mensal. 06/10/2016 R$ 20.476,80
169/2014 3 Prorrogação, por 12 (doze) meses, a contar de 17 de dezembro de 2017, e reajuste do valor do serviço, a contar de 25 de novembro de 2017. 27/11/2017 R$ 20.188,08
169/2014 4 Prorrogação, por 12 (doze) meses, a contar de 17 de dezembro de 2018. 09/11/2018 R$ 20.188,08
168/2014 2828-09.00/14-7 Monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Tenente Portela e Nonoai/RS. 19/12/2014 Pregão Eletrônico 88/2014 22/12/2014 22/12/2019 Concluído R$ 18.690,00 Vigisat Comércio de Eletroeletrônicos Ltda 08.155.502/0001-01 Rita Márcia Cossetin - CPF: 446.524.610-20
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
168/2014 1 Prorrogação da vigência do Contrato de Prestação de Serviços - AJDG nº 168/14, por 12 (doze) meses, a contar de 22 de dezembro de 2015, com redução do valor mensal dos serviços de monitoramento. 01/12/2015 R$ 15.090,00
168/2014 2 Prorrogação da vigência do Contrato de Prestação de Serviços - AJDG nº 168/14, por 12 (doze) meses, a contar de 22 de dezembro de 2016, com manutenção do valor mensal. 14/11/2016 R$ 15.090,00
168/2014 3 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 22/12/2017, reajuste do valor contratual, a contar de 18 de novembro de 2017, alteração razão social da empresa e da cláusula décima do ajuste. 19/12/2017 R$ 14.876,64
168/2014 4 Prorrogação da vigência do Contrato de Prestação de Serviços - AJDG nº 168/14, por 12 (doze) meses, a contar de 22 de dezembro de 2018, com manutenção do valor mensal. 29/10/2018 R$ 14.876,64
167/2014 2828-09.00/14-7 Monitoramento de alarme 24 horas, com fornecimento e instalação de equipamentos em comodato, para os prédios sedes das Promotorias de Justiça de Herval, Triunfo e Venâncio Aires/RS. 19/12/2014 Pregão Eletrônico 88/2014 22/12/2014 22/12/2019 Concluído R$ 31.649,40 Pletsch & Rizzon Ltda 08.940.091/0001-57 Magda Rizzon Pletsch - CPF: 486.014.380-91 Guaraci Orlando Pletsch - CPF: 374.957.390-53
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
167/2014 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 22 de dezembro de 2015, e redução do valor mensal dos serviços de monitoramento dos itens 01 e 02 para R$ 450,00 mensais, mantendo-se o valor mensal atualmente praticado do item 03. 01/12/2016 R$ 29.169,60
167/2014 2 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 22 de dezembro de 2016, com renúncia da CONTRATADA ao reajuste de preços, ficando mantidos os valores vigentes. 10/11/2016 R$ 29.169,60
167/2014 3 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 22/12/2017, reajuste do valor contratual, a contar de 18 de novembro de 2017 e alteração da cláusula décima do ajuste. 19/12/2017 R$ 28.758,72
167/2014 4 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 22 de dezembro de 2018, com renúncia da CONTRATADA ao reajuste de preços, ficando mantidos os valores vigentes. 29/10/2018 R$ 28.758,72
166/2014 2986-09.00/14-0 Serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para a obra de construção do prédio sede das PJ de Herval, situado na Rua João Dias da Silva s/n., em Herval. 17/12/2014 Tomada de Preço 19/14 18/12/2014 18/02/2017 Concluído R$ 948.719,61 Contarco Projetos E Construções Ltda 89.537.989/0001-80 José Pedro Ducati Marcon CPF: 210.301.540-15
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
166/2014 1 Acrescer e suprimir materiais e serviços, prorrogar, em 2 meses, os prazos de conclusão e entrega da obra e de vigência do contrato e desmembrar o pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 3 parcelas 21/05/2015 R$ 43.523,48
166/2014 2 Prorrogar, em 2 meses, os prazos de conclusão e entrega da obra e de vigência do contrato, alterar as cláusulas sexta e décima quarta do ajuste, desmembrar o pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 3 parcelas e reajustar o valor do saldo da obra. 06/04/2016 R$ 39.625,14
166/2014 3 Acrescer e suprimir materiais e serviços e prorrogar, em 2 meses, os prazos de conclusão e entrega da obra e de vigência do contrato. 10/06/2016 R$ -14.974,24
166/2014 4 Prorrogar, em 1 mês, o prazo de conclusão e entrega da obra e desmembrar o pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 2 parcelas. 03/08/2016 R$ 0,00
162/2014 3146-09.00/14-5 Contratação de serviços de consultoria organizacional e infomática junto à PROCERGS 17/12/2014 Dispensa de Licitação 18/12/2014 18/12/2018 Concluído R$ 39.900,00 PROCERGS - Cia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul 87.124.582/0001-04
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
162/2014 1 Prorrogação da vigência do contrato por 24 meses a contar de 18 de dezembro de 2016. 07/11/2016 R$ 39.900,00
161/2014 2826-09.00/14-1 Ampliação, reforma e manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Casca/RS. 11/12/2014 Tomada de Preço 18/2014 12/12/2014 12/12/2016 Concluído R$ 514.699,31 Izydros Engenharia Ltda 01.925.458/0001-14 Teniel Castro Barbosa
160/2014 2831-09.00/14-0 Serviços de certificação de identidade dos candidatos aprovados nos concursos públicos para os cargos de Agente Administrativo e Secretário de Diligências Pregão Eletrônico 89/2014 04/12/2015 04/12/2016 Concluído R$ 0,00 Conecta 190 Tecnologia em Segurança Ltda. 07.492.014/0001-19
159/2014 2599-09.00/14-8 Serviços de limpeza e higienização de reservatórios de água das sedes do Ministério Público Estadual. 10/12/2014 Pregão Eletrônico 75/2014 11/12/2014 11/12/2017 Concluído R$ 19.900,00 Ecopragas Controle de Pragas e Saneamento Ltda 10.400.135/0001-06 Andreia Aparecida Guimarães Strohschoen CPF 756.838.650-34 Eduardo Strohschoen CPF 594.281.470-87
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
159/2014 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 11 de dezembro de 2015, e reajuste do valor do contrato. 18/12/2015 R$ 21.561,65
159/2014 2 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 11 de dezembro de 2016, e reajuste do valor do contrato. 12/12/2016 R$ 23.860,12
158/2014 2802-09.00/14-7 Aquisição de veículos. Pregão Eletrônico 87/2014 08/04/2015 08/04/2016 Concluído R$ 0,00 Via Porto Veículos Ltda None
156/2014 2597-09.00/14-2 Construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de Tapejara/RS Tomada de Preço 16/2014 04/12/2014 04/10/2016 Concluído R$ 0,00 TRATARE SANEAMENTO EIRELI - ME 13.463.036/0001-53 Representante Legal, Neiva Terezinha Eckert - CPF n.º 520.803.310-00
155/2014 2694-09.00/14-2 Aquisição de 2 equipamentos moduladores tipo comutador/roteador (switch / router), Core de Rede, incluindo serviços de instalação, configuração e Serviço de consultoria. Pregão Eletrônico 79/14 01/12/2014 01/12/2019 Concluído R$ 0,00 PTLS Serviços de Tecnologia e Assessoria Técnica LTDA None
154/2014 2803-09.00/14-0 Reforma e manutenção do prédio sede das PJ de Nova Prata/RS, incluindo a prestação de serviços e o fornecimento de materiais. 28/11/2014 Tomada de Preço 17/2014 01/12/2014 01/10/2016 Concluído R$ 357.976,37 CSM Construtora Silveira Martins Ltda 05.061.642/0001-14 Maíra dos Reis Martins - CPF: 003.055.970-78 Rogério Gastão Silveira Martins - CPF: 228.869.900-00
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
154/2014 1 Prorrogação, em 45 dias, dos prazos de conclusão e entrega da obra, a contar de 15 de setembro de 2015, e prorrogação de 5 meses de vigência do contrato, a contar de 1º de outubro de 2015. Com desmembramento do pagamento da última parcela do cronogramafísico-financeiro em 2 parcelas. 01/01/2001 R$ 0,00
154/2014 2 Acréscimo de materiais e serviços ao objeto do contrato. Prorrogação, em 2 meses, dos prazos de conclusão e entrega da obra e de vigência do contrato, desmembramento do pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 3 parcelas. 27/10/2015 R$ 13.904,91
154/2014 3 Prorrogação, em 01 (um) mês, dos prazos de conclusão e entrega da obra, a contar de 30 de dezembro de 2015, e prorrogação da vigência contratual, em 05 (cinco) meses, a contar de 1º de maio de 2016. 03/12/2015 R$ 0,00
154/2014 4 Desmembramento do pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 2 parcelas. 22/01/2016 R$ 0,00
153/2014 3033-09.00/14-7 Prestação de serviços de manutenção na plataforma vertical instalada na Promotoria de Justiça de Tapes/RS. Inexigibilidade de Licitacão 03/03/2015 03/03/2016 Concluído R$ 0,00 Thyssenkrupp Elevadores S.A. - Caxias do Sul 90.347.840/0044-58 Dilson Bohrer - Representante legal
149/2014 1906-09.00/13-0 Prestação de serviços gerais e de limpeza, de forma contínua, nos prédios do Ministério Público no interior e na capital. 17/11/2014 Pregão Eletrônico 60/2013 19/11/2014 18/11/2020 Concluído R$ 15.741.629,64 UNISERV - União de Serviços Ltda 02.294.475/0001-63 Silvio Renato Medeiros Pires - CPF: 290.219.600-87 Wagner Luciano dos Santos Machado - CPF: 580.257.070-91
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
149/2014 1 Acréscimo e Supressão, ao objeto do ajuste, postos de trabalho. 28/07/2015 R$ 0,00
149/2014 2 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 18 de novembro de 2015. 13/11/2015 R$ 19.070.515,29
149/2014 3 Promoção do reequilíbrio econômico - financeiro do contrato, a contar de 1 de janeiro de 2015. 16/05/2015 R$ 0,00
149/2014 4 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 18 de novembro de 2016, e reajuste do valor do contrato, a contar de 06 de outubro de 2016, e acrescer e suprimir postos de trabalho. 18/11/2016 R$ 19.070.515,29
149/2014 5 Retificação dos valores dos montantes do 4° Aditivo, acrescer e suprimir postos de trabalho 31/01/2017 R$ 75.236,57
149/2014 6 Promoção do reequilíbrio econômico - financeiro do contrato e Acréscimo e Supressão, ao objeto do ajuste, postos de trabalho. 17/04/2017 R$ 1.115.402,08
149/2014 7 Acréscimo e supressão de postos de trabalho, a contar do dia útil seguinte à data de publicação ao objeto do contrato. 31/05/2017 R$ 0,00
149/2014 8 Acréscimo e supressão de postos de trabalho, a contar do dia útil seguinte à data de publicação ao objeto do contrato. 30/06/2017 R$ 68.352,85
149/2014 9 Acréscimo e supressão de postos de trabalho, a contar do dia útil seguinte à data de publicação ao objeto do contrato. 22/09/2017 R$ 33.881,11
149/2014 10 Retificação dos valores mensais dos Montantes "C" e "D", prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 18 de novembro de 2017, acréscimo de posto de trabalho, a contar do dia útil seguinte à data de publicação ao objeto do contrato. 17/11/2017 R$ 20.566.286,21
149/2014 11 Acréscimo e supressão de postos de trabalho. 01/02/2018 R$ 70.730,10
149/2014 12 Promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 15/06/2018 R$ 1.589.467,11
149/2014 13 Prorrogar a vigência do contrato, por 12 (doze) meses, a contar de 18 de novembro de 2018, acrescer e suprimir, ao objeto do ajuste, postos de trabalho. 26/10/2018 R$ 22.630.739,58
149/2014 14 Acréscimo e supressão de postos de trabalho, a contar de 03 de dezembro de 2018. 26/11/2018 R$ 405.607,58
149/2014 15 Promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 06/03/2019 R$ 1.067.523,67
149/2014 16 Acréscimo e supressão de postos de trabalho. 01/04/2019 R$ 62.700,56
149/2014 17 Acréscimo de postos. 27/05/2019 R$ 40.959,96
149/2014 18 Acréscimo de postos. 09/07/2019 R$ 30.719,64
149/2014 19 Acréscimo de posto, a contar de 1° de setembro. 23/08/2019 R$ 7.668,06
149/2014 20 Acréscimo de posto, a contar de 16 de setembro 11/09/2019 R$ 6.439,74
149/2014 21 Acrescer ao objeto do ajuste 01 (um) posto de Servente, prorrogar, em caráter excepcional, a vigência da avença, por 06 (seis) meses, a contar de 18 de novembro de 2019 25/10/2019 R$ 12.297.575,65
149/2014 22 Acrescer ao objeto do ajuste 01 (um) posto, São Leopoldo/RS 08/11/2019 R$ 18.566,22
149/2014 23 Acrescer ao objeto do ajuste 01 (um) posto de recepcionista em Portão/RS, A CONTAR DE 02 DE MARÇO DE 2020 03/03/2020 R$ 7.965,52
149/2014 24 Prorrogar, em caráter excepcional, a vigência da avença, por 06 (seis) meses, a contar de 18 de maio de 2020. 30/04/2020 R$ 1.232.410.739,00
148/2014 2744-09.00/14-1 Aquisição de licenças, em caráter perpétuo, do software Mcaffe WebGateway, composta pelos serviços MFE Web Anti-Malware, MFE Web Reporter Premium e MFE Web Security, atualização, suporte técnico e consultoria. 24/11/2014 Pregão Eletrônico 82/2014 25/11/2014 25/11/2019 Concluído R$ 315.000,00 Suportec Consultoria de Sistemas e Representações Ltda 91.797.498/0001-10 Raul Adalberto Rabelo Gonçalves - CPF: 070.372.790-72 Elizabete Pauletti Gonçalves - CPF: 167.312.980-34 Gustavo Pauletti Gonçalves - CPF: 779.942.990-91
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
148/2014 1 prorrogar a vigência do contrato, por 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 25 de novembro de 2017; Acrescer, aos itens 1.4 e 1.6 do objeto do ajuste, 01 licença em cada, bem como acrescer, ao item 1.7 do objeto do ajuste, 50 horas de consultoria, mantido o preço constante do contrato. 01/11/2017 R$ 151.559,92
144/2014 2695-09.00/14-5 Ampliação, reforma e manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Cachoeirinha/RS. 19/11/2014 Tomada de Preço 15/2014 20/11/2014 20/03/2017 Concluído R$ 1.254.955,15 CSM Construtora Silveira Martins Ltda 05.061.642/0001-14 Rogério Gastão Silveira Martins Maíra dos Reis Martins
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
144/2014 1 Prorrogação, em 15 dias, do prazo de conclusão e entrega da obra e, por 01 mês, do prazo de vigência do contrato. 30/09/2015 R$ 0,00
144/2014 2 Acréscimo e supressão de materiais e serviços, prorrogação, em 01 mês e 15 dias, do prazo de conclusão e entrega da obra e, por 01 mês, do prazo de vigência do contrato, reajuste do valor do saldo da obra e desmembramento do pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 2 parcelas. 14/12/2015 R$ 63.073,33
144/2014 3 Acréscimo e supressão de materiais e serviços ao objeto do contrato, bem como prorrogação, em 02 meses, dos prazos de conclusão e entrega da obra e de vigência do contrato, bem como desmembramento do pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 3 parcelas. 08/08/2016 R$ -4.451,72
144/2014 4 Acréscimo e supressão de materiais e serviços ao objeto do contrato, bem como prorrogação, em 20 dias, do prazo de conclusão e entrega da obra. 27/09/2016 R$ 3.508,36
142/2014 11620-09.00/09-1 Locação do imóvel da Promotoria de Justiça de Tapejara/RS. 02/12/2014 Dispensa de Licitação 27/11/2014 27/07/2016 Concluído R$ 29.158,56 João Pedro Nicolodi e Maria Brusco Nicolodi 262.956.790-72/351.301.990-49 João Pedro Nicolodi - CPF: 262.956.790-72 Maira Brusco Nicolodi - CPF: 351.301.990-49
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
142/2014 1 Prorrogação da vigência contratual, por 02 meses, a contar de 27 de maio de 2016. 25/05/2016 R$ 4.859,76
141/2014 2671-09.00/14-0 Serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de cobertura de estacionamento, reforma e manutenção no prédio das PJ de Palmares do Sul/RS. Tomada de Preço 14/14 20/11/2014 20/04/2016 Concluído R$ 0,00 CSM Construtora Silveira Martins Ltda 05.061.642/0001-14 Representante Legal, Rogério Gastão Silveira Martins
139/2014 1788-09.00/14-2 Aquisição de veículos Pregão Eletrônico 40/2014 11/03/2015 11/03/2016 Concluído R$ 0,00 Emporium Construtora, Comércio e Serviços Ltda None
130/2014 9942-09.00/09-7 Locação do Imóvel destinado ao funcionamento da Promotoria de Justiça de Eldorado do Sul/RS. 10/11/2014 Dispensa de Licitação 06/11/2014 06/11/2020 Concluído R$ 24.231,24 Marcelo Eduardo Brock 750.689.230-87 Marcelo Eduardo Brock - CPF: 750.689.230-87
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
130/2014 1 Prorrogação da vigência contratual, por 24 meses, a contar de 06 de novembro de 2015, bem como alteração das cláusulas segunda e terceira. 10/11/2015 R$ 48.462,48
130/2014 2 Prorrogação, por 24 meses, a contar de 06 de novembro de 2017, do prazo de locação, bem como reajuste do preço, contar de 15 de outubro de 2017, aplicando-se a variação do IGP-M/FGV acumulado de setembro de 2017, de -1,45%, passando a vigorar o valor mensal de R$ 2.271,07. 06/11/2017 R$ 54.505,68
130/2014 3 Reajustar o preço do Contrato de Locação de Imóvel, a contar de 15 de outubro de 2018, alterar o parágrafo único da cláusula sexta e a cláusula nona, itens 9.1 e 9.2. 20/11/2018 R$ 2.895,85
130/2014 4 Prorrogação, por 12 meses, a contar de 06 de novembro de 2019, do prazo de locação, bem como reajuste do preço, contar de 15 de outubro de 2019. 05/11/2019 R$ 30.999,72
127/2014 2440-09.00/14-6 Contratação de serviços de certificação de identidade de candidatos para os concursos públicos deste Ministério Público. 21/10/2014 Pregão Eletrônico 66/2014 22/10/2014 22/10/2019 Concluído R$ 156.086,50 Conecta 190 Tecnologia em Segurança Ltda. 07.492.014/0001-19 Tomas Moraes Barros - CPF 341.333.868-41 Sílvio Perissinotti - CPF 112.145.168-31 Simone Nassar Gaiofato - CPF 075.370.498-66
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
127/2014 1 Acréscimo, ao objeto do contrato, de Prestação de Serviços. 19/12/2016 R$ 46.753,88
126/2014 2606-09.00/14-1 Manutenção preventiva e/ou corretiva do equipamento nobreak, instalado no prédio sede do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. 28/10/2014 Inexigibilidade de Licitacão 29/10/2014 29/10/2019 Concluído R$ 122.893,80 Schneider Electric It Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda 07.108.509/0002-82 Adriano Hada
125/2014 2656-09.00/14-0 Prestação de serviços de rede especializada (SRE) com velocidade de 2.048 Kpbs Inexigibilidade de Licitacão 26/10/2014 26/10/2018 Concluído R$ 0,00 PROCERGS - Cia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul 87.124.582/0001-04
123/2014 2652-09.00/14-0 Prestação de serviços de diagramação, impressão, digitalização, leitura de dados e elaboração de relatórios gerenciais de provas objetivas e dissertativas. Dispensa de Licitação 04/11/2014 04/05/2016 Concluído R$ 0,00 Companhia Riograndense de Artes Gráficas - CORAG 87.161.501/0001-38
114/2014 2365-09.00/14-5 Ampliação, reforma e manutenção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Teutônia/RS. 14/10/2014 Tomada de Preço 11/2014 15/10/2014 15/08/2016 Concluído R$ 0,00 CTA Engenheiros Associados Ltda 94.347.713/0001-70 Tarso Antônio Arruda e Gustavo Trois Arruda
112/2014 2594-09.00/14-4 Contratação de banca examinadora de concurso para ingresso à carreira do Ministério Público. Inexigibilidade de Licitacão 20/10/2014 20/10/2017 Concluído R$ 0,00 Jayme Weingartner Neto None
111/2014 2594-09.00/14-4 Contratação de banca examinadora para o XLVII Concurso para ingresso à carreira do Ministério Público. Inexigibilidade de Licitacão 21/10/2014 21/10/2017 Concluído R$ 0,00 Carlos Geraldo Bernardes Coelho Silva None
110/2014 2594-09.00/14-4 Contratação de banca examinadora para o XLVII Concurso para ingresso à carreira do Ministério Público. Inexigibilidade de Licitacão 20/10/2014 20/10/2017 Concluído R$ 0,00 Sabrina Pereira de Abreu 369.567.830-53
109/2014 2558-09.00/14-8 Contratação de serviço de interconexão de duas unidades organizacionais do MPRS. 05/11/2014 Dispensa de Licitação 06/11/2014 06/11/2019 Concluído R$ 26.999,10 PROCERGS - Cia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul 87.124.582/0001-04 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Bruno Seger Flávio Ferreira Presser José Alfredo Pezzi Parode Tiago Adria Nunes Luiz Antônio Bins Marcelo Neubauer da Costa DIRETORIA EXECUTIVA Diretor-Presidente Antonio Ramos Gomes Vice-Presidente Deborah Pilla Villela Diretor Administrativo-Financ Paulo Fern
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
109/2014 1 Prorrogação da vigência contratual, por 30 (trinta) meses, a contar de 06 de maio de 2017 e alteração da redação da cláusula oitava. 05/05/2017 R$ 54.349,20
109/2014 2 Alteração da dotação orçamentária disposta na cláusula décima quinta. 01/02/2019 R$ 0,00
105/2014 2439-09.00/14-9 Serviço de transferência eletrônica de arquivos (envio/recepção) entre sistemas aplicativos de forma controlada, padronizada e segura (EDI). Dispensa de Licitação 29/09/2014 29/09/2018 Concluído R$ 0,00 PROCERGS - Cia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul 87.124.582/0001-04
101/2014 2407-09.00/14-8 Serviço de acesso à rede IP de comunicação de dados 24/10/2014 Dispensa de Licitação 27/10/2014 27/10/2019 Concluído R$ 2.569.651,40 PROCERGS - Cia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul 87.124.582/0001-04
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
101/2014 1 Suprimir duas unidades organizacionais. 10/06/2015 R$ 222.128,40
101/2014 2 Ampliar 04 links para 2 Mbps, ocasionando a modificação do valor contratual e alterar a cláusula décima sétima do ajuste. 30/10/2018 R$ 5.911,68
101/2014 3 Reajustar valores e ampliar a velocidade do link de Santa Rosa. 10/12/2018 R$ 60.652,33
101/2014 4 AMPLIAÇÃO DA VELOCIDADE DOS LINKS DE 8 P 10Mbps 27/02/2019 R$ 32.837,94
100/2014 1945-09.00/14-3 Construção do prédio-sede da Promotoria de Justiça de Agudo/RS. 19/09/2014 Tomada de Preço 09/2014 22/09/2014 22/10/2016 Concluído R$ 968.361,00 A. Loss Engenharia E Construções Ltda. 90.136.607/0001-96 Alexandre Rodrigues Loss - CPF: 421.494.100-44
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
100/2014 1 Prorrogação, em 3 meses, dos prazos de conclusão e entrega da obra e de vigência do contrato e desmembramento do pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 4 parcelas. 19/08/2015 R$ 0,00
100/2014 2 Prorrogação, em 1 meses, dos prazos de conclusão e entrega da obra e de vigência do contrato e desmembramento do pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 2 parcelas. 07/12/2015 R$ 0,00
100/2014 3 Prorrogação, em 2 meses, dos prazos de conclusão e entrega da obra e desmembramento do pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 3 parcelas, bem como alteração das cláusulas sexta, item 6.1.3, e décima quarta do ajuste. 16/02/2016 R$ 0,00
100/2014 4 Acréscimo e/ou supressão de materiais e serviços ao objeto do contrato, bem como prorrogação, em 1 mês, dos prazos de conclusão e entrega da obra e de vigência do contrato, com desmembramento do pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 2 parcelas 08/04/2016 R$ 1.760,68
98/2014 1947-09.00/14-9 Ampliação do prédio sede das Promotorias Especializadas. 01/10/2014 Concorrência 01/2014 02/10/2014 02/03/2019 Concluído R$ 12.388.958,81 Clóvis Milani Construções Ltda 89.984.934/0001-19 Clovis Antônio Milani - CPF: 246.502.340-34 Marcia Vênus Marocco Milani - CPF: 739.212.460-91
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
98/2014 1 Prorrogação do prazo de conclusão da obra, por 07 meses, a/c de 12/03/2016; prorrogação da vigência do Contrato por 07 meses, a/c de 02/10/2016; desmembra o pagamento em 08 parcelas; acresce materiais e serviços ao objeto do contrato. 30/10/2015 R$ 128.365,68
98/2014 2 Prorrogação do prazo de conclusão da obra, por 06 meses, a/c de 12/10/2016; prorrogação da vigência do Contrato por 06 meses, a/c de 02/05/2017; desmembra o pagamento em 07 parcelas; acresce materiais e serviços ao objeto do contrato. 10/10/2016 R$ 109.547,82
98/2014 3 Prorrogação, em 8 meses, de vigência do contrato, a contar de 02 de novembro de 2017; supressão ao preço total do ajuste, de R$423.391,24 e desmembramento do pagamento da última parcela do cronograma físico-financeiro em 8 parcelas. 15/05/2017 R$ -423.391,24
98/2014 4 Acréscimo e supressão de materiais e serviços ao objeto do contrato. 17/11/2017 R$ -953.127,95
98/2014 5 Acréscimo e supressão de materiais e serviços ao objeto do contrato, prorrogação da vigência do contrato, por 8 meses a contar de 02 de julho de 2018 e desmembramento do pagamento correspondente à última parcela em 07 (sete)parcelas. 19/03/2018 R$ -462.428,52
98/2014 6 Acrescer e suprimir, ao objeto do Contrato, alterar a cláusula oitava, item 8.2.23 e Desmembrar o pagamento correspondente à última parcela do cronograma físico-financeiro em 02 (duas) parcelas. 17/10/2018 R$ -207.072,83
97/2014 1842-09.00/11-2 Fornecimento diário do pacote de programação SKY FIT, via satélite, para localidade de Porto Alegre. Inexigibilidade de Licitacão 18/04/2015 17/04/2016 Concluído R$ 0,00 SKY Brasil Serviços Ltda None
93/2014 2187-09.00/14-8 Prestação de serviços de realização de testes de investigação de paternidade/maternidade por técnicas de análise de DNA. 29/09/2014 Dispensa de Licitação 30/09/2014 30/09/2016 Concluído R$ 0,00 UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA (PUCRS) 88.630.413/0002-81 Inácio Nestor Etges - CPF: 163.793.810-15 / Darci Jorge Isoppo - CPF: 198.584.260-20 Jorge Luis Nicolas Audy - CPF: 408.344.250-68
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
93/2014 1 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 30 de setembro de 2015. Acréscimo, ao objeto do contrato, de 12 (doze) testes de investigação de paternidade/maternidade. 01/10/2015 R$ 6.789,00
90/2014 1944-09.00/14-0 Contratação de serviço de conectividade IP e fornecimento de roteadores sobre uma rede de transporte baseada em tecnologia MPLS (Multiprotocol Label Switching) ou Ethernet. 04/09/2016 Pregão Eletrônico 47/2014 05/09/2014 05/09/2019 Concluído R$ 1.849.578,00 OI S/A 76.535.764/0001-43 Raquel Ribeiro Campos CPF: 939.432.290-68
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
90/2014 1 Repactuação do valor da velocidade de 2048Kbps e acréscimo de serviços de conectividade. 15/02/2018 R$ 132.985,40
90/2014 2 Alterar a dotação orçamentária. 01/03/2019 R$ 0,00
90/2014 3 Reajustar o valor mensal da avença para R$ 981,99 por cada UO, perfazendo um total mensal de R$ 1.963,98, e prorrogar em caráter excepcional, a vigência do contrato, por 06 (seis) meses, a contar de 05 de setembro de 2019. 03/09/2019 R$ 5.626,67
89/2014 1944-09.00/14-0 Contratação de serviço de conectividade IP e fornecimento de roteadores sobre uma rede de transporte baseada em tecnologia MPLS (Multiprotocol Label Switching) ou Ethernet. 04/09/2014 Pregão Eletrônico 47/2014 05/09/2014 05/09/2019 Concluído R$ 699.811,20 OI S/A 76.535.764/0001-43 Raquel Ribeiro Campos CPF: 939.432.290-68
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
89/2014 1 Repactuação do valor da velocidade de 2048Kbps e acréscimo de serviços de conectividade IP. 15/02/2018 R$ 7.369,61
89/2014 2 Acrescer, suprimir e Alterar a cláusula décima sétima do ajuste. 01/03/2019 R$ 2.542,16
88/2014 1944-09.00/14-0 Contratação de serviço de conectividade IP e fornecimento de roteadores sobre uma rede de transporte baseada em tecnologia MPLS (Multiprotocol Label Switching) ou Ethernet. 05/09/2014 Pregão Eletrônico 47/2014 05/09/2014 05/09/2019 Concluído R$ 1.259,60 OI S/A 76.535.764/0001-43 Raquel Ribeira Campos CPF: 939.432.290-68
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
88/2014 1 Acrescer ao objeto do ajuste, duas unidades organizacionais, PJ BENTO GONÇALVES e PJ IJUÍ. A contar de 11 de junho de 2015. 19/06/2015 R$ 780,00
88/2014 2 Repactuação do valor da velocidade de 2048Kbps e acréscimo de serviços de conectividade IP. 15/02/2018 R$ 107.379,52
88/2014 3 Acrescer ao objeto do Contrato de Prestação de Serviços – AJDG n.º 88/2014 serviços de conectividade IP, mediante a contratação da velocidade dos links de 2048 Kbps para a Promotoria de Ijuí e Santiago e alterar a dotação orçamentária. 15/10/2018 R$ 8.305,22
88/2014 4 Acrescer, mediante o aumento da velocidade do link da Promotoria de Venâncio Aires de 2MB para 4MB, resultando o preço mensal de R$ 1.123,50 01/03/2019 R$ 5.773,44
88/2014 5 Reajustar o valor mensal da avenca para R$ 427,50 para cada OU, R$ 2.565,00 e prorrogar em caráter excepcional, a vigência do contrato, por 06 (seis) meses, a contar de 05/09/2019. 03/09/2019 R$ 1.441,50
87/2014 1944-09.00/14-0 Contratação de serviço de conectividade IP e fornecimento de roteadores sobre uma rede de transporte baseada em tecnologia MPLS (Multiprotocol Label Switching) ou Ethernet. 04/09/2014 Pregão Eletrônico 47/2014 05/09/2014 05/09/2019 Concluído R$ 280.000,00 Brasil Digital Telecomunicações Ltda 11.966.640/0001-77 Maria Inês Sandri Souto CPF: 331.907.550-00
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
87/2014 1 Alteração da dotação orçamentária. 13/03/2019 R$ 0,00
86/2014 1872-09.00/14-2 Subscrições dos softwares de sistema operacional Red Hat com suporte técnico e atualizações de versões por 36 (trinta e seis) meses. Pregão Eletrônico 44/2014 22/08/2014 22/08/2017 Concluído R$ 0,00 System Manager Tecnologia em Informática Ltda 10.858.890/0001-20
85/2014 0084-09.00/14-7 Contratação de prestação de serviços de vigilância uniformizada, armada e desarmada. 22/08/2014 Pregão Eletrônico 03/2014 25/08/2014 25/12/2019 Rescindido R$ 3.794,11 Ondrepsb RS Sistemas de Segurança Ltda. 10.853.830/0001-15 LUIZ ERMES BORDIN - CPF: 077.909.029-20 BORDIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 85.386.381/0001-41
Nº do Contrato Nº do Aditivo Objeto Data de Publicação Valor Total
85/2014 1 Acréscimo de 01 posto de vigilância armada 24 horas, a partir de 28/09/2014, na Promotoria de Justiça da cidade de Torres/RS; 01 posto de vigilância armada 08h48min, segunda a sexta, diurno, a contar de 29/09/2014, na Promotoria de Justiça de Nova Prata/RS. 25/09/2014 R$ 18.508,26
85/2014 2 Acréscimo de 01 posto de vigilância armada 08h48min, a partir de 01/10/2014, na Promotoria de Justiça de São Leopoldo/RS. 01/10/2014 R$ 3.407,05
85/2014 3 Supressão de 01 posto de vigilância armada, a partir de 01/02/2015, na Promotoria de Justiça de Ivoti/RS. 29/01/2015 R$ -3.293,04
85/2014 4 Acréscimo de 01 posto de vigilância armada 08h48min, segunda a sexta, diurno, a partir de 02/02/2015, na Promotoria de Justiça de Sapucaia do Sul/RS. 30/01/2015 R$ 3.349,08
85/2014 5 Acréscimo de 01 posto de vigilância armada 08h48min, segunda a sexta, diurno, a partir de 09/02/2015, na Promotoria de Justiça de São Sebastião do Caí/RS. 12/02/2015 R$ 3.293,04
85/2014 6 Supressão de 01 posto de vigilância armada, 08h48min, segunda a sexta, diurno, a partir de 11/03/2015, na Promotoria de Justiça de São Sebastião do Caí/RS. 25/05/2015 R$ -3.530,62
85/2014 7 Acréscimo de 01 posto de vigilância armada 08h48min, segunda a sexta, diurno, a partir do 5º dia subsequente à ordem de serviço, na Promotoria de Justiça de São José do Norte/RS. 25/05/2015 R$ 3.610,93
85/2014 8 Acréscimo de 01 posto de vigilância armada 08h48min, segunda a sexta, diurno, a partir do 10º dia subsequente à ordem de serviço, na Promotoria de Justiça de Três de Maio/RS. 24/06/2015 R$ 3.530,62
85/2014 9 Supressão de 01 posto de vigilância armada, a partir de 01/08/2015, na Promotoria de Justiça de Teutônia/RS; 01 posto de vigilância armada, a partir de 31/08/2015, na Promotoria de Justiça de São Marcos/RS e Prorrogação da vigência do contrato, por 12 meses, a/c de 25/08/2015 (valor estimado). 31/08/2016 R$ 4.484.664,60
85/2014 10 Promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato para as CCTS RS - Convenções Coletivas de Trabalho - RS. 02/12/2015 R$ 389.121,43
85/2014 11 Acréscimo de 01 posto de vigilância armada 08h48min, segunda a sexta, diurno, por 30 dias, a partir de 01/02/2016, na Promotoria de Justiça de Santo Antônio da Patrulha/RS. 29/01/2016 R$ 3.867,00
85/2014 12 Acréscimo, a/c do 5º dia da ordem de serviço de 01 posto de vig. armada 08h48min, 2ª a 6ª, diurno, na Promotoria de Justiça de Canguçu/RS; na Promotoria de Justiça de Erechim/RS ; na Promotoria de Justiça de Cachoeirinha/RS e na Promotoria de Justiça de Canoas/RS. 07/03/2016 R$ 24.776,00
85/2014 13 Supressão de 01 posto de vig. armada, a partir de 01/04/2016, na Promotoria de Justiça de Alvorada/RS; 01 posto de vig. armada, a partir de 09/04/2016, no CIACA; 01 posto de vig. armada, a partir de 01/06/2016, na Promotoria de Justiça do Alto Petrópolis-POA/RS. 27/06/2016 R$ -19.525,65
85/2014 14 Prorrogação da vigência do contrato, por 12 meses, a/c de 25/08/2016 (valor estimado) e acréscimo de 01 posto de vig. armada, a partir de 10/08/2016, na Promotoria de Justiça de Agudo/RS. 18/08/2016 R$ 5.162.028,48
85/2014 15 Altera a data de implantação do posto de trabalho para o dia 25/08/2016, na Promotoria de Justiça de Agudo/RS. Reajusta o contrato, pelo IGP-M em 12,21%. 04/10/2016 R$ 432.502,17
85/2014 16 Supressão de 01 posto 08h48min, armado, diurno, dias úteis, na Promotoria de Justiça de Campo Bom/RS, a contar de 29/10/2016, com o seguinte custo mensal: Montante “A”: R$ 3.004,87; Montante “B”: R$ 646,84; Montante “C”: R$ 360,58 (estimado); Montante “D” 31/10/2016 R$ -4.252,56
85/2014 17 Supressão de 01 posto de vigilância armada, 24h, inclusive sábados, domingos e feriados, a contar de 11 de dezembro de 2016 e acréscimo de 01 posto de vigilância armada, 12h, dias úteis, diurno, a contar de 12 de dezembro de 2016, ambos na PJ Regional do 4º Distrito – Porto Alegre/RS. 12/12/2016 R$ -102.724,24
85/2014 18 Acréscimo de 01 posto de vigilância armada, diurno, dias úteis. Supressão de 01 posto de 12h, com 24h aos sábados, domingos e feriados, ambos na Promotoria de Justiça de Parobé. 06/03/2017 R$ -43.864,50
85/2014 19 Acréscimo de 02 postos 08h48min armado, diurno, dias úteis na sede das Promotorias de Justiça de Canoas e Igrejinha. 23/06/2017 R$ 25.401,96
85/2014 20 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 25/08/2017. 11/08/2017 R$ 4.981.242,00
85/2014 21 Supressão de 02 posto de trabalho e acréscimo de 07 postos, em decorrência, alteração do valor mensal. 19/12/2017 R$ 613.165,68
85/2014 22 Supressão de 05 posto de trabalho e acréscimo de 04 postos, em decorrência, alteração do valor mensal 09/03/2018 R$ 370.559,18
85/2014 23 Acréscimo de 03 postos 08h48min armado, diurno, dias úteis na sede das Promotorias de Justiça de Palmares do Sul, Santiago e Estância Velha. 11/05/2018 R$ 54.593,08
85/2014 24 Acréscimo de 1 posto 12h, armado, noturno, de segunda a domingo, inclusive feriados, na PJ de Santa Maria e supressão de 1 posto 8h48min, armado, diurno, dias úteis na PJ de Marcelino Ramos. Promover o reequilíbrio econômico do contrato. 03/07/2018 R$ 61.295,06
85/2014 25 Prorrogação da vigência contratual, por 12 meses, a contar de 25 de agosto de 2018. 24/08/2018 R$ 6.587.987,19
85/2014 26 Acréscimo de 1 posto 44h diurnas de segunda a sexta, armado, na PJ de Novo Hamburgo e supressão de 1 posto 24h, sábados e domingos, armado, na PJ de Cachoeirinha. Promover o reequilíbrio econômico do contrato. 01/10/2018 R$ -33.172,88
85/2014 27 Acrescer e Suprimir. 07/02/2019 R$ 18.069,03
85/2014 28 Prorrogação da vigência contratual, por 04 meses, a contar de 25 de agosto de 2019. 23/08/2019 R$ 2.117.131,28
85/2014 29 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 10/12/2019 R$ 0,00
84/2014 1846-09.00/14-8 Contratação de três cursos para treinamento na ferramenta Qlikview de BI (Business Intelligence), visando a qualificação dos servidores do MPRS. Pregão Eletrônico 42/2014 02/08/2014 02/08/2016 Concluído R$ 0,00 Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda 08.689.089/0001- 57